2023-12-15 14:08:58 来源:1569下载站 作者:小何
协议的运用频率正在逐渐增加。签署协议时必须遵循自愿互利和协商一致的原则。您是否了解如何书写规范的协议?经过精心筛选,我们为您找到了一篇非常优秀的"钢结构合同",祝愿您的学习和工作顺利!
发包方(全称):
分包方(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程分包事宜经协商并达成一致,订立本合同。
一、分包工程概况
1.1、分包工程名称:浙江领航市政工程有限公司厂房扩建工程
1.2、分包工程地点:柯城区航埠镇工业园区内
1.3、分包工程承包范围:钢结构基础以上部分制作、安装
二、分包方式及内容
2.1、本工程分包采取 包 清 工 的方式。
2.2、包含工作内容:
1)H型钢立柱安装、牛腿制作、行车梁安装、屋面彩钢瓦、保温棉等施工;外露铁件油漆施工采用一底一面漆。 2)北面维护墙及东西面山墙施工。
3)经协商单价如下:屋面40元每平方米,围护墙安装20元每平方米,原有墙拆除5元每平方米。
4)吊装机械费本工程一次性补贴3000元。 采用协议固定单价和实际工程量乘积的方式的进行结算,
2.3甲方提供焊接设备及辅助材料,主体材料全部由甲方提供。
2.4、安全措施由乙方负责,甲方不承担现场施工的安全责任。
三、分包合同工期
3.1、合同工期:45日历天(含雨天)。无故延误工期,按每天500元进行处罚。
3.2开工日期:本分包工程开工日期以发包方通知为准。
四、分包合同价款及支付
4.1、付款方式:
进场施工后支付人民币10000元,屋面檩条安装完成后支付10000元,剩余款项等验收后预留合同价款的5%保修金,其余付清。保修期自验收合格后一年。
五、合同的生效
合同订立时间:
合同订立地点:
发包方和分包方约定自双方签字盖章,后本合同生效,双方约定本合同一式 二 份,发包方 一 份,分包方各 一 份;均具有同等效力,由发包方与分包方分别保管。
发包方:(公章)
公司地址:
法定代表人:
分包方: (签字)
随着我国综合国力的不断增强,人们的居住水平也越来越高,钢结构工程在建筑业的应用也越来越广泛。钢结构工程合同书怎么写呢以下是小编为大家整理的钢结构工程合同书范文,欢迎参考阅读。
钢结构工程合同书范文1
发包主(全称): (简称甲方)
承包方(全称): (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑 法》及其他有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,依法签订本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点: 工程内容: 资金来源:
二、工程承包方式:
三、合同工期:本工程预计形式日期月 竣工日期________年____月____日,合同有效工期 天。有 效日期以甲方首付工程款后,甲方基础允许施工,主钢结构 材料进场日期为准。
四、工程质量标准达到甲方提供图纸标准及图纸变更单 要求。
五、工程造价表(注本工程造价不含税费,如产生税费,由甲方承担)
六、施工中的项目变更
在施工中根据甲方及设计要求。工程内容响应变更,增减工程量并入工程总造价。
七、双方职责:
1、甲方职责:
(1)无偿提供施工场地,做好一平,维护好施工外部环境。
(2)派人协助施工单位,监督施工质量。
(3)检查材料质量。
(4)按合同及时拨付工程款。
(5)接到施工场地并负责施工中所产生的费用。
(6)维护乙方施工,材料采购,装卸自主权,不受干扰。
2、乙方职责:
(1)签订合同后,按图纸、合同安排施工。
(2)如未按双方约定的质量要求施工,立即返工,返工费用自负。
(3)严格按钢结构施工及安装规范执行,保质保量。
(4)严格按操作规程和规范,安全文明施工,施工期间 所发生的一切安全事故,责任自负。
(5)在施工过程中如遇到天气或其它因素,以及甲方原 因造成的停工,工期相应顺延。
八、工程总价付款方式:工程总价元整。
1、本合同的工程款支付,按本企业名称及账号汇入;如果现金支付,凭本企业加盖财务专用章的收据。
2、甲方在合同签订生效当日内,按合同总造价的约% 计款 万元( 元),预付乙方备料款。
3、工程进度款:
(1)主钢结构(钢梁、钢柱、钢架)到工地时,甲方按合同总造价款的约 %计款 万元( 元), 付乙方工程进料款。
(2)钢架梁安装完毕,安装彩瓦前再付计款 万元( 元)。
(3)余款待主钢结构材料进入工地后天付清。
九、工程验收及双方异议处理期限
(一)按照双方认可的图纸要求,约定的质量标准验收。工程竣工时,乙方向甲方呈交验收报告。甲方接到验 报告____日内,山甲乙方双方进行验收,验收合格办理交接使用手续。如甲方提出有关质量问题,应以书面形式通知乙方,乙方在接到通知后____日内因到场整修。
(二)工程竣工后,甲方接到乙方验收报告____日内不进行验收,或擅自投入使用者,均视为该工程已验收为合格工程正式交付使用。
十、工程保修
(1)乙方负责该工程质量保修,期限为________年,保修期从乙方出示的验收报告之日算起。乙方接到甲方书面维修通知三人到场维修。
(2)质量保修期满后,在维修过程中,人工费、材料费 按成本费计算。
十
一、违约责任
本合同经甲乙双方签字盖章后生效,任何一方不得随意 更改或中止,否则赔偿对方合同工程总造价百分之三十的违约金,并该工程所有材料归乙方所有,解除合同。
十
二、合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成,可采取以下两种方式解决:
(1)提交工商行政部门调解仲裁;
(2)甲乙双方可向主张权利的所在地人民法院处理。
十
三、本合同自签订之日起生效,一式二份,甲乙双方 各执一份,未尽事宜双方协商解决。
十
四、其它:
双方签字认可的补充协议,作为合同的一部分;具有同等效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
钢结构工程合同书范文2
发包方:(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程,明确各自在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据合同法条例和工程具体情况,本着平等互利的原则,经协商,签定如下合同条款:
第一条:工程概况
1、工程名称:_______________________
2、工程地点:_______________________
3、结构层次:_______________________
4、建筑面积:_______________________
5、工程范围:___________
6、设计单位:_______________________
第二条:承建方式________
第三条:工程造价
本工程承包价为____万人民币,每平方米为____元。施工中发生的单项设计变更,另行协商。
第四条;开、竣工日期
本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延:
1、因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;
3、非正常停电的时间;
4、人力不可抗拒自然灾害,乙方无法施工的时间。
第五条:双方职责
(一) 甲方:
1、甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续。
2、开工前会同乙方施工图审核,并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护。
3、会同乙方确定建筑物、道路和定位标桩水准点和座标控制点、
4、负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾,以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用。
5、做好施工现场的一平(即电通、场地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用电。
6、组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底。
7、甲方指派____同志为工地代表,负责处理日常事务和工程质量监督等事宜。
8、按合同规定及时向乙方支付工程款。
9、凡属于配套工程,甲方自理土建项目必须服从乙方整体工程计划安排、协调、施工。
(二)乙方:
1、向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果,负责工程开工前的各项施工准备工作。
2、按时向甲方提供材料质量证明书。
3、做好分部项检查验收。
4、确保工程质量和施工安全、文明,严禁野蛮施工。
5、自觉遵守建筑单位的规章制度。
6、负责做好工程竣工交付后的回访保修工作。
7、乙方指派____同志为工地代表,负责工地的全面管理工作。
8、配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。
9、施工期间,发生的质量、安全事故,均由乙方负责,甲方不管。
第六条:付款及结算方法
按工程进度分期支付,其中:
第七条:工程质量与验收
1、乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工,不得擅自变更和改动。
2、乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任。
3、工程所需材料均由乙方自组供应,并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时,经甲方确认后方可使用。
第八条:竣工验收
1、乙方应在单位工程竣工前____日内,通知甲方验收,如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时,或甲方经使用后,视工程验收合格。
2、验收中,发生不符合质量要求需要返工的项目,乙方应在双方商定的期限内完成。
3、工程支付后,乙方应主动回访,并对工程质量终身维护。在 ( )年保修期内,发生确因施工责任质量问题,由乙方负责并承担修理费用,在保修期外收取材料修理费用。
4、工程竣工验收后,甲方应在____日内给与乙方合同规定的工程款。
第九条:附则
本合同一式两份,双方各执一份。
1、因甲方原因而造成乙方误工,甲方应承担乙方的误工损失费。
2、本工程竞标报价一次性包定,如变更增加造价另行计算,按乙方报价竞标报价同比例上下浮。
3、本合同履行过程中发生纠纷,甲、乙双方协商解决,协商不成可向人民法院诉讼。
4、本合同自甲、乙双方签字生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
钢结构工程合同书范文3
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包条例》的原则,为明确双方责任,保证本工程顺利进行,经过友好协商,双方成达下列条款,以兹共同遵守。
第一条 工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地址:
3. 工程内容:包工包料,固定单价。
4. 工程造价:
5. 钢结构工程建成后,土建砌体完工。
第二条 付款方式
1. 本合同签订生效三天内甲方预付工程总价款的给乙方。
2. 在主钢梁X柱加工完毕后甲方付工程总价的给乙方。
3. 在主钢架钢梁檩条安装完毕后甲方付工程总造价的
4. 在屋面瓦完成工程总造价的 %给乙方。
5. 剩余在工程竣工验收合格____日内,甲方必须一次性付给乙方,预留 %为本工程保修金。在工程竣工验收合格三个月后
第一周内付清。
6. 若本项目竣工后,乙方提出验收,____日内甲方必须组织验收,若甲方无组织验收,则视为验收合格,应按本合同
第二条第5款付清合同款项。
第三条 工程质量和验收标准
乙方严格按照设计规范和设计图纸要求进行施工,严把质量关,并接受甲方的监督。在施工过程中,甲方代表 全权负责处理此合范围内事务,现场施工员 全程在场负责技术处理相关施工日志需双方签字确认, 工程质量为合格。工程保修期为12个月,在12个月内,若因乙方施工原因造成质量不合格,由乙方维修合格,维修费由乙方负责承担。
第四条 安全生产
乙方严格按照安全生产操作规程组织施工,并接受甲方工地负责人的安全监督。若因乙方原因造成的安全事故,由乙方负责;若因甲方或单位无关人员(社会人员及政府有关部门)擅自闯入施工现场,或其他非乙方的原因造成的安全事故,则由责任方自行负责。
第五条 甲方提供条件
1. 甲方应无偿为乙方提供施工及生活用电、用水。
2. 乙方进入工地前甲方必须具施工条件,即一平(通水、通电、通路,厂地平整)甲方应保证地面运输道路的通道畅通。
3. 甲方应为乙方留有足够的场地用于材料堆放。
4. 出现甲方未按约定付款情形,乙方停工后甲方如另行组织人员安装,因此情况出现基于甲方违约造成,不影响乙方按合同总价款向甲方主张合同总价款的权利,甲方明确放弃以此理由的抗辩主权。
第六条 争议,违约
1. 甲乙双方若发生争议,可提请有关部门进行调解,调解不成时,任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
2. 乙方在无甲方造成其他原因的情况下,不能按合同工期竣工,或施工有问题经返修仍达不到设计规范要求,应赔偿因此给甲方造成的实际损失。
3. 甲方不能按合同约定付款,应按《民法典》有关规定向甲方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失,工期顺延。
4. 工程中途因甲方的原因停建,缓建造成的停工、窝工、返工,倒运人员和机械设备调迁等,所造成的经济损失由甲方承担。
5. 工程未经验收,甲方提前或擅自动用,发生的质量问题或其他的问题,由甲方承担责任。原则上安装____日内甲方不提出书成异议即视为订可安装及质量问题,即视为验收合格。
第七条 其他条款
1. 本合同自定立之日起生效,本工程竣工验收合格后甲方付清全部款项后终止。甲方首批合同款到乙方帐户后,甲方将派一方监理到乙方加工车间进行监理,施工日志双方签字。
2. 本合同一式两份,双方各执一份,每具有同等效力。未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
安装建设公司金属结构公司简介(钢结构部分)
安装建设公司金属结构公司是安装建设公司的一家专业化公司,拥有钢结构工程专业承包壹级资质。现有在册员工200余人。拥有钢结构生产线2套,具备年产50000吨各类建筑钢结构的生产能力,已发展成为一家集钢结构专业制作、安装位一体的大型钢结构企业。
随着技术力量与经济效益的增长,安装建设公司金属结构公司的钢结构产品及项目也逐步完善,目前已成为专业化从事焊接H型钢,拥有桁架、轻、重钢结构、网架结构的制作、安装的系列化生产体系。
我公司专业从事工业厂房、多层民用及商业建筑等轻重钢结构的制作、安装服务。先后承建了湖北三新硅业有限责任公司高纯硅材料精细加工及综合利用项目钢构工程、金川集团公司5000T镍及镍合金板带材生产线工程、山东南山铝业股份有限公司精整车间工程、兰石集团装备制造工业园区装配车间钢结构制安工程等(其他业绩后附表格),公司承接的一系列工程,受到用户的广泛好评,在用户中建立了良好的信誉。
金属结构公司本着“质量第一、用户至上”的原则,一天的信誉,钢的承诺,向用户提供更高的建筑精品。“团结协作,开拓市场,领先创新,追求卓越”是我们的核心理念,所有员工正以崭新的面貌,高昂的激情,向着更高、更强、更精的目标迈进。
甲方(发包方):
乙方(承包方):
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、 工程承包范围:
承包范围:
三、 合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:
四、 质量标准
工程质量标准:
五、 合同价款:
金额(大写) 元(人民币)
六、 组成合同的文件
1、 标准、规范及有关技术文件
2、 图纸
3、 工程量清单
4、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。
十、 合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效。
发包方(公章):地 址:法定代理人:委托代理人:电 话:传 真:开户银行:帐 号:邮政编码:
承包方(章):地 址: 法定代理人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 开户银行: 帐 号: 邮政编码:
钢结构合同:建筑结构的坚实保障
引言:在现代建筑领域中,钢结构已经成为一种广泛使用的建筑材料。钢结构合同是建筑工程中至关重要的一环,它对于确保建筑结构的稳定性、安全性和可持续性起到举足轻重的作用。本文将详细介绍钢结构合同的重要性、内容要点以及执行过程,以期向读者展示钢结构合同的细节和生动。
第一部分:钢结构合同的重要性
钢结构合同是一份法律文件,规定了建筑项目中涉及钢结构工程的各项细节和要求。它是建筑师、项目经理、工程承包商和监理单位之间的一份约定,确保项目按照最高标准和合规要求进行。钢结构合同不仅对设计和施工质量有着严格的要求,还涵盖了工期、费用、保修和法律责任等方面。它是建筑工程中保证结构安全和质量的重要组成部分。
第二部分:钢结构合同的内容要点
钢结构合同的内容非常丰富和复杂,旨在确保工程的可控性和可持续性。合同通常包括以下要点:
1. 工程范围和规模:合同应明确规定工程的整体范围、建筑物类型和结构形式,以便保证设计和施工的一致性。
2. 设计要求和标准:合同必须具体规定钢结构的设计要求和采用的技术标准,如结构等级、荷载标准、材料要求和抗震要求等。
3. 施工方法和过程:合同应明确规定施工的方法和过程,包括施工计划、工序和施工工具的选择等,以确保工程按时、按质完成。
4. 价格和支付方式:合同应详细规定工程总价、付款方式、分期付款计划和支付条款,以确保经济合理性和双方权益的平衡。
5. 质量保证和验收标准:合同应明确规定质量保证要求和验收标准,如焊缝质量、表面处理和防腐保护等,以确保结构的安全和可靠性。
6. 保修和维护责任:合同应规定结构保修期限和责任范围,并明确维修和保养的要求,以确保结构的可持续使用。
第三部分:钢结构合同的执行过程
钢结构合同的执行过程一般包括以下步骤:
1. 合同签订:项目各方根据工程需求和合同要求进行合同签订,明确各自权责和目标。
2. 施工准备:承包商进行施工前准备工作,包括准备施工方案、技术文件和人员素质评估等。
3. 施工阶段:根据合同要求,钢结构的制作、运输、安装和调试等各项工作顺序进行,并与监理单位保持沟通和交流。
4. 质量检验和验收:工程完成后,监理单位进行质量检验和验收,确保工程质量和安全达到合同规定的标准。
5. 结算和收尾工作:根据合同要求,工程款项的结算和支付,并进行施工过程中可能发生的纠纷的协商解决。
结论:钢结构合同是现代建筑工程中非常重要的一环,它确保了建筑结构的稳定性、安全性和质量。本文详细介绍了钢结构合同的重要性、内容要点以及执行过程,希望读者对钢结构合同有更深入的了解。只有通过制定严格的合同并合理执行,我们才能确保每个建筑项目都能够坚实地屹立于地面,为人们提供安全、舒适的居住和工作环境。
甲方,
乙方,
经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。
为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。
一、工程概况,
1、工程名称,
2、工程地点,
3、工程内容,
工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。
钢结构厂房材料,
4、工程面积,以实际建筑面积为准
5、开工日期、工期,
合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。
工期为两个月,乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式,
1、工程价款,
工程为全包工程,工程造价为,85元平方米。
(工程验收后以实际面积结算)
2、付款方式,
合同生效后,乙方所有钢结构材料进入甲方场地后,即付给乙方 万元,以后款
3、工程验收,
施工完毕后,乙方通知甲方进行验收
三、甲方的义务和责任,
1、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
2、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任,
1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;
2、在施工过程中,乙方应文明施工;
3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
五、保修期,
钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
质保金为,为总金额的5%,期限为一年
六、违约责任,
乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;
七、违约解决方式,
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。
如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。
甲方(代表),
乙方(代表),
年月日
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事长。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
委托代理人____,男,______________________________有限公司职员,住该单位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,总经理。
委托代理人____,男,______________________________公司经理,住该单位。
原告______________________________有限公司(以下简称原告)与被告______________________________有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员______独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王锋、舒畅、被告的委托代理人崔燕合到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作。合同订立后,原告将需要加工的钢板运至被告处,被告收到原告运送的材料后却通知原告无法完成加工,让原告运回材料,原告运回材料时发现少了______吨。原告要求被告返还钢板______吨,赔偿损失______元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告所述与事实不符,年______月______日原告才将全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我们不让继续加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在违约,是原告违约,被告已经为原告加工材料______余吨,现被告只欠原告约______吨材料,因原告未支付被告加工费,故被告未将材料归还原告,被告不同意原告的诉讼请求。
经审理查明:年______月______日,原告与被告订立钢结构委托加工合同,约定原告向被告提供材料,由被告进行加工制作,原告于年______月______日向被告提供图纸,材料提供到被告工厂,年______月______日开始发货,______月______日前所有构件发完。合同订立后,原告于年______月______日至______月______日陆续将钢材运至被告工厂,被告对部分钢材进行了加工,年______月______日,原告开始从被告处运回钢材(包括部分加工的钢材),原告未给付被告加工费。本案在审理过程中,原告表示未运回的钢材为______吨,被告表示加工钢材存在一定损耗,现被告处只存有已进行加工的______吨钢材,因原告未付加工费故不同意归还原告钢材.原告亦表示未给付被告加工费。
上述事实有加工合同、出库单、出入库清点单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。定作人未向承揽人支付报酬的,承揽人对完成的工作成果享有留置权。因被告已经履行部分加工义务,而原告未给付被告加工费,故被告对完成的加工材料享有留置权,原告要求被告返还加工材料及赔偿损失的请求,于法无据,本院不予支持。依据《中华人民共和国民法典》第二百六十四条之规定,判决如下:
驳回原告______________________________有限公司的诉讼请求。
案件受理费______元,由原告______________________________有限公司负担(已交纳)。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于______市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
代理审判员______
______年______月______日
书记员______
合同签订地点: 合同签订时间: 年 月 日
依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程立项批准文号:
5、资金来源:
6、工程总体设计规格及要求:
(1)甲方提供图纸的,按图纸要求。
(2)甲方委托乙方设计图纸的,具体规格及要求见附表 I。
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期总: 工作日,其中安装工期 个工作日。
四、质量标准
本工程质量标准: GB50017-20xx
五、合同价格
金额(人民币,以下同) :(大写) 五十五万元整
六、付款约定
1、本合同签订后,乙方材料到达甲方的施工现场,甲方向乙方支付合同总价的约 40 %,计 220xx0 元,材料款。
2、工程进度款的支付: 工程进度每星期报一次进度,按进度的80% 预付给乙方
3、其他约定: 工程完工后一次性付清工程款
4、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方停工、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。
七、双方工地代表责任和权利
(一)甲方工地代表
1、甲方派驻施工现场的代表称为工程师或甲方代表,为甲方履行本合同的代表人。甲方代表应由具有相应专业知识的人员担任。
2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等,一经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。
3、甲方代表签发的前述函件及指令,一经书面递交乙方工地代表(项目经理或施工员)后即对甲方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。
4、乙方对甲方代表(或监理)发出的指令、通知等有异议时,应在 48 小时内向甲方(或监理)书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式,也可另行提出书面异议。甲方(或监理)应在接到异议后 48小时内作出答复,逾期则视为同意乙方的异议。
5、特殊情况时,甲方代表(或监理)可向乙方发出口头指令,并应在 48小时内再予书面确认。乙方认为指令不合理的,可于24 小时内提出异议,甲方代表(或监理)应在收到书面异议后 24 小时内作出是否修改或取消指令的决定,并书面通知乙方。
6、甲方更换驻工地代表,应提前 7 天书面通知乙方。
7、甲方代表(工程师)的权力自合同生效时产生,至合同终止时终止。
8、甲方派驻工地的甲方代表(工程师)为 1 名,姓名为: 。以上人员具有相同地位和权力。
(二)乙方工地代表
1、乙方派驻工地代表称为项目经理(或施工员) 。项目经理是乙方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识,其权力限于现场安装施工的指挥和协调,无缔约权。
2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表即发生法律约束力,但与本合同相悖的签单无效,除非经乙方追认。
3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件,经甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。
4、乙方更换项目经理,须提前 7 天书面通知甲方。
5、项目经理的权力在本合同生效时产生,合同全部履行完毕时终止。
6、乙方派驻工地的项目经理姓名: 。
(三)工程监理
1、监理工程师代表甲方对乙方施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等进行检查、监督。
2、监理工程师的权力与甲方代表相同,其签发的指令、确认书等各种函件,其效力与甲方代表相同,除非甲方有特别限制,同时应书面通知乙方。
八、设计与施工
(一)设计
1、正式、完整的设计施工图纸、说明和有关技术资料,是工程的有效依据。
2、甲方委托乙方对本工程进行图纸设计。甲方应在本合同签订 2 日向乙方提供与本工程相关的设计依据、地质资料、水准坐标控制点、工程范围内空中高低压力网线和地下管线等资料,并保证资料数据真实准确。具体规格及要求见附表
3、甲方接到图纸后 7 天内,应组织设计交底和图纸会审并作出会议纪要,作为施工的补充依据;甲乙双方均不得擅自修改图纸等技术文件。若甲方在接到图纸 7天后,既没有组织图纸会审,也没有提出任何疑议,视同甲方认可;乙方可按图纸组织制造、施工。
(二)施工
1、施工准备
(1) 甲方应在本合同签订后 日内办妥本工程开工所需的合法手续,如建筑施工许可证等。如因无建筑施工许可证等手续而引发的相关责任由甲方承担,包括行政处罚及勒令停工损失等。
(2)甲方负责组织督促土建方在乙方进场前,做好符合本工程钢结构安装要求的混凝土基础、混凝土地坪并埋设好预埋螺栓;如无法先做混凝土地坪的必须做好石渣地坪,至少要保证乙方的安装机械能正常施工。
(3)甲方负责确保本工程施工区域“三通一平” (水通、电通、路通、场地平整) ,道路必须满足可承载汽吊车辆的通行,地坪平整压实,有足够的钢结构堆放场地,施工区域地面和空中无障碍物。
(4)甲方在乙方进场时,负责签发“工地晴雨表”给乙方,由乙方负责对工地气候变化情况进行记载。
(5)乙方按图纸组织原、辅材料进行加工制作。
(6)乙方在进场前负责对安装场地进行勘察;对不具备条件的向甲方提出整改意见,对具备条件的则予以确认。
(7)乙方负责编制施工组织设计和工程进度计划,并在进场时报给甲方驻工地工程师及监理工程师。
(8)乙方负责组织项目管理人员、施工工作人员并落实好相关机械及运输设备。
2、开工及延期开工
(1)乙方应按合同约定的工期开工。乙方不能按时开工,应不迟于合同约定的开工日期前七天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复乙方;若在 48 小时内不答复,视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺
(2)因甲方原因造成不能按合同约定的工期开工,甲方应在合同约定的开工日期前七天,以书面形式通知乙方,推迟开工日期;并相应顺延工期。如甲方没有提前通知乙方,给乙方造成的开工损失由甲方承担。
3、进度计划
(1)乙方在进场前,应将施工组织设计和工程进度计划提交甲方驻工地工程师(甲方代表)和监理工程师,甲方代表应在三天内予确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
(2)乙方必须按甲方代表确认的进度计划组织施工,接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措
4、暂停施工
甲方代表或监理工程师若发现乙方的施工行为违反技术要求和国家有关建筑规范,认为确有必要暂停施工时,应以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。乙方应按甲方代表要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方代表应在 24 小时内给予答复。甲方代表未在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24 小时内未予答复,乙方可自行复工。甲方原因造成停工的,甲方应承担由此给乙方造成的损失,并相应顺延工期;乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。
5、工期延误
(1)因以下原因造成工期延误,经甲方代表或监理工程师确认,工期相应顺延;
a、甲方未按约定的条款提供开工条件;如未按期提供图纸、组织图纸会审、办理施工手续、场地不具备钢结构安装条件等。
b、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行。
c、甲方代表或监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行。
d、设计变更和工程量增加。
e、一周内非乙方原因停水或停电造成停工累计超过 8小时,按第8小时顺延一天计。
f、遇不可抗因素(如地震、雨、雪、台风等)和国家强制性规范要求停止作业的,工期顺延。
g、合同中约定或甲方代表和监理工程师同意工期顺延的其他情况。
(2)乙方在上述情况发生后 7 天内,就延误的工期及原因以书面形式向甲方代表和监理工程师提出报告。甲方代表和监理工程师在收到报告后 7天内应予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
6、工程竣工及验收
(1)工程竣工
a、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
b、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。
d、施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后,签订提前竣工协议,作为合同文本组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
(2)竣工验收
a、当工程具备竣工验收条件后,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提拱完整竣工资料及竣工验收报告。
b、甲方应在收到竣工验收报告后 7 日内组织有关单位验收,并在验收后 7日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
e、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 7 日内不组织验收,或验收后 7 日内没有提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
d、工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
e、甲方收到乙方竣工验收报告后 7 日内不组织验收,从第 8 天起承担工程保管及一切意外责任。
f、因特殊原因,甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任、甩项造成的损失和工程价款的支付方法。
g、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,视同甲方对工程竣工验收已认可,并承担由此发生的质量问题和其他问题。
7、工程质量
(1)乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。
(2)乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。
(3
(4)甲方代表或监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。
(5)乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知甲方代表或监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
(一)材料采购
1、乙方应按合同、设计要求及有关标准采购材料和配套件,并应附有产品合格证。属乙方制作的构件,应提交乙方质检部门检验合格的报告。
2、乙方对由其采购、制作和提供的材料、构件、配套件的质量负责。
(二)材料检测检验
(1)双方均有权对材料提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的,费用由提出方承担;不符合要求的,费用由材料提供方承担。
(2)因检测检验或复验影响施工的,责任属甲方的则工期顺延,责任属乙方的则工期不予顺延。
(3)按《建筑法》规定,甲方不得指定乙方购入用于工程建筑材料、配套件等,或者指定生产厂、供应商。双方有特殊约定的除外。
9、安全
(1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
(2)甲方应对其派驻工地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担责任及发生的费用。
(3)在乙方进场施工至交付工程的整个期间,甲方人员除甲方代表或监理工程师和其他指定的工作人员外,未经乙方现场管理人员许可,不得擅自进入施工现场,否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。
(4)甲方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。
(5)乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全教育培训。未经教育培训,不得上岗作业。
(6)发生重大伤亡事故及其它安全事故,乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监理工程师。同时按有关部门要求进行处理,费用由事故责任方承担。
10、纠纷处理
(一)本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。
(二)合同履行和纠纷处理的依据
在本合同的履行中或争议处理时,按以下原则适用合同或法律。
1、合同文件组成及优先次序为:
(1)协议条款
(2)合同条件
(3)洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件
(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸
2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。
11、附则
(1)本合同一式 2 份,甲乙双方各执 1 份。本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
3、在合同履行中,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自工程验收合格,保修期满,工程款支付完毕后终止。
发包方(全称) : 承包方(全称) :
(盖章) (盖章)
年月日:
甲 方:
乙 方:
依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,经甲乙双方协商一致,订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程造价:
第二条、分包内容
乙方须依照甲方提供的设计图纸进行钢结构制作,岩棉板安装、水泥板安装、外墙喷涂及现浇楼板、屋面顶板现浇的全部工作。
上述工作范围包括材料供应、运输、下料、制作、焊接、上下车、转运、油漆、吊装、安装、配合验收及原建筑物成品保护。制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
第三条、施工工期
总工期为。开工日期为,预定截止工期日期 。
第四条、付款方式
1、双方签订合同后三日内,甲方支付乙方预付款 元,元整)。
2、甲方支付乙方二次费付款元,(大写: 元整)。
3、甲方支付乙方三次费付款元,(大写: 元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙双方共同进行验收后,留壹万元做质保金,其他款项七天内付清,质保金六个月内一次性付清。
第五条、双方责任
甲方责任
1、依照本合同及时支付工程款和进行结算。
2、协调本工程施工过程中与物业等方面产生的情况。
3、提供现场临时用水、用电接入点。
4、提供的图纸要符合安全结构。
发包方,?(以下简称甲方)
承包方,?(以下简称乙方)
根据_____及相关法律规定,甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上,就乙方承包甲方活动板房的搭建,为明确双方的权利和义务,经协商一致订立本合同。
一、?工程名称,简易钢结构厂房。
二、,甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、?工程数量,
四、?工程规格,
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
2、地基上110钢管立柱,48管龙骨架,C型钢领条网架。屋面彩钢瓦。
五、?工程单价,
六、?乙方包工包料,包含基础下脚材料,单价为元
六、工期,
从合同之日起,乙方在接到甲方处理完工地基施工场地后?/m2
个工作日内进场,否则合同失效。完工时间从乙方接到甲方进场通知书
起
七、工程质量,
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求,精心施工,保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题,乙方不承担责任。
八、安全生产,
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,施工中如发生伤亡事故,其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式,
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款,全部完成并经甲方验收合格后,一次性付清工程款。
十、违约责任,
1、乙方承包的工程项目,不得再转包。在施工过程中听从甲方安排,如出现质量问题甲方有权要求乙方返工,因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后,乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时,双方协商解决,如解决不了的,由合同履行地的经济合同_____委员会_____或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份,双方各持两份,甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方,?乙方,
年?月?日?年?月?日