2023-12-14 16:58:04 来源:1569下载站 作者:小何
您是否之前收集过标准的合同样本模板呢?如果想在职场中提升自己,签署合同可以起到约束和遵守的作用。我们承诺提供优质的"维修合同书"内容,敬请继续关注我们的网站,我们将持续更新更多内容!
甲方:______电脑技术服务部
乙方:
随着电脑的普及与使用,电脑已经进了千家万户、机关、企业、银行证券等各行各业,但电脑因长期超负和运转或人为损坏,电脑病毒、使用环境等因素经常出现软件或硬件的故障。给个人娱乐、企业经营、政府管理带了诸多不变或是损失。海南进鑫电脑技术服务部专业从事计算机及周边产品维修服务,为了给个人、企业、机关、学校更好的进行服务,提高服务质量,甲方与乙方在具体服务细节方面达成以下协议:
一、乙方必须交纳(每台电脑壹年服务______元整______台)元/年服务费。自签字起当月未付款,此费用只系上门服务费,定期维护费。在服务期限内更换配件不在该费用之内。
二、甲方自服务生效日起,对乙方反应的电脑问题应尽力及时解决。
三、甲方每月须对乙方的'电脑进行定期维护清理,减小故障隐患。
四、乙方可以通过邮件、电话等方式向甲方提出服务要求。甲方得到信息应及时安排技术员赶往为其解决出现的问题。
五、甲方为乙方代购电脑配件产品的价格不应高于市场报价,不能为乙方提供假冒产品,如有发现,给予双倍赔偿。
六、乙方对甲方的服务不满意请当面指正,指正无效的情况可以拔打0898-68966637投诉。
七、甲方不能对乙方电脑出现的故障久拖不解,如有违反乙方可以单方面解除合同约,并由甲方退还本月服务费。未尽事宜,双方协商解决、本合同一式两份,双方各执一份。
本合同的服务期限:____年____月____日至____年____月____日
甲方代表签字:乙方代表签字:
甲方代表签章:乙方代表签章:
单位名称:______电脑技术服务部企业名称:
签字日期:____年____月____日签字日期:____年____月____日
甲方:
乙方:
根据国家质量监督检验检疫总局及省质量技术监督局电梯一条龙服务规范化要求,为满足用户需要,确保电梯安全正常运行,并更好的为用户服务,经双方协商达成一致意见,同意签订沙窝社区电梯维保合同。
电梯型号:
具体条款如下:
一、保养方式:
由乙方对本合同所指定的电梯及甲方所确认的服务条款进行可靠的维护、保养和优质服务。具体工作内容见电/扶梯维保单。
二、服务内容:
1.每月定期两次上门保养并执行省质监局DB37/722-20xx文件所规定的检修作业。
2.正常工作时间内(8小时内)临时故障的应急服务。
3.非正常工作时间内临时故障的(24 小时内)应急服务。
4.重要日期的特别服务。故障发生后接通知快速到达现场。
三、本合同生效期:自 年 月 日至 年 月 日止。
1.合同有效期年,期满后如甲乙双方要求延续,经协商后办理续订合同。
2、自本合同生效之日起,双方必须严格认真执行。如任何一方需要终止合同时,必须提前三个月书面通知对方,任何一方不得擅自借故终止合同。
四、合同款项及付款方式:
1.甲方委托乙方保养电梯( )台,自( )年( )月( )日开始,( )年( )月( )日终止,共计( )个月。
2.保养费用:( ),年合计:( )。
3、结算办法:按季度支付。第一次 年 月 日之前;第二次 年 月 日之前;第三次 年 月 日之前;第四次 年 月 日之前。
六、双方承担责任:
甲方责任:
1.机房温度应在5℃+40℃间,动力电源符合电梯设计要求(±7%)。
2.机房、厅门内外不得有各种易燃、易爆、有毒物品的堆放。
3.人力所不能抗拒的因素所造成的任何直接或间接的损坏、人为破坏等造成的停梯,其后果由责任方自负。
4、甲方保证向乙方提供的电/扶梯是正在、正常运行的、无故障的电/扶梯。
5、甲方要按乙方技术人员的要求和产品使用说明书上的规定,正确操作和使用电梯。如违障操作,野蛮使用电梯,造成电梯故障(人为故障)维修工时费、配件材料费由甲方支付。乙方维修后再进行正常保养,否则乙方将终止其保养合同,后果甲方自负。
6、合同有效期内,电梯配件需要更换时,甲方另行支付配件费用,承担年检、限速器效验等费用。
7、甲方提供办公室一间,供乙方现场办公以及维修人员存放工具和资料等。乙方至少有一名驻场人员。
乙方责任:
1.指派合格的维修人员提供优质的服务,配合电梯检验机构对所维护保养的电梯进行定期检验。
2.因乙方维修不及时所造成的安全事故,由乙方承担责任。
3、乙方保养人员,根据甲方电梯的使用情况,提醒甲方进行电梯大,中修,确保电梯的正常使用和安全运行。
4、乙方有义务对甲方电梯操作工,进行正确操作使用培训。
5、乙方要按甲方电梯的使用情况,提前向甲方提供备用配件的材料单。避免因配件短缺造成长时间停梯。
6、乙方对其维护保养的电梯安全性能负责,在维护保养过程中严格执行安全技术规范要求,保证电梯的安全技术性能符合相关技术标准要求。
7、乙方保养人员的工作质量,由甲方监督,每次保养工作完成后,由甲方在保养单上签字认可。如对乙方工作人员的保养工作不满意,可直接填在保养单上,或打电话举报给公司经理处理。公司电话:
七、其 它:
1.本合同正本一式两份,双方各执一份。
2.未尽事项由双方协商处理。
3.本合同自签字盖章后生效。
4.为提高我们的服务质量更好的为用户服务,我公司会不定时的用电话或上门征求用户意见,用户可对我公司人员及服务方式、内容提出宝贵意见,用户某些方面不满意时可直接投诉到我公司,我公司会妥善安排处理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托方(以下简称甲方) 受委托方(一下简称乙方)
甲 方:__________ 乙 方:__________
地 址:__________ 地 址:__________
法人代表:__________ 法人代表:__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________
电 话:__________ 电 话:__________
传 真:__________ 传 真:_________
邮 编:__________ 邮 编:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
账 号:__________ 账 号:__________
签著地点:__________
签著日期:__________ 年_____月_____日
甲方:__________
乙方:__________
为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。
一、本合同经双方代表签字盖章后生效。
二、服务范围
甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务:__________
1、 的建筑物名为_____________的小计_____台;
2、 的建筑物名为_______________的小计_____台;
3、 的建筑物名为__________的小计_____台;
4、 的建筑物名为__________的小计_____台;
三、服务期限
自__________年___月___日起至_______年___月___日止,为期__________年。
四、服务时间
(一)、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行,若有特殊需要,乙方可在任何时间提供服务,只需另行计费。
(二)、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。
五、服务内容及双方责任
(一)、乙方的责任
1、本合同的服务方式为小包保养,服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。
2、每月二次派技术人员,根据国家标准及乙方的工艺和规范,按《电梯定期保养工作项目单》(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。
3、提供全天候应急处理服务,并在接到甲方报修通知后30分钟内赶到现场,特殊情况一小时内到达。
4、负责服务期内保养不当所造成的损坏件应调换。
5、因保养不当停梯,若在十个工作日内未能恢复运行的,将免收该台一个月的保养费;在一个月内未能恢复运行的,将免收该台设备一年的保养费。
6、配合政府部门对服务期内的设备实施年检,并对因保养不当而产生的整改项目进行整改。
7、当发现或发生非保养责任事故时,应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时,有权通知甲方停止使用该设备。
(二)、甲方的责任
1、负责设备的日常管理,对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。
2、保养时,给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。
3、使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件,以确保整机性能的正常和安全。
4、为维护乙方的技术权益,以坏(旧)换新的方式购买乙方的专用部件。
5、负责支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。
6、因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的,需与乙方签订修理合同。
7、服务期内,第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的,应在实施前书面通知和征得乙方的同意,并在工程结束时通知乙方对设备进行检查,因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果,由甲方自理。
六、服务费用
七、付款方式:
甲方在合同生效之日起_____个工作日内向乙方支付本合同服务费用总额的_____%,共计人民币___________________元;余下款项在服务期结束前一个月内一次性付清。
八、本合同不承担项目
(一)、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。
(二)、因甲方使用管理不当或人为损坏,或因不可抗力所造成的修理和更换工程。
九、其他
(一)、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时,乙方以报价单形式报甲方同意后由乙方提供有偿服务。
(二)、在保养或维修前应事先通知给甲方,并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可,并将更换下的废旧零件给甲方认可,如没有得到甲方代表签字认可,甲方有权视本次服务无效。
(三)、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时,所支出的费用由甲方承担,乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。
(四)、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时,乙方以报价单形式报甲方同意后由乙方提供有偿服务。
(五)、乙方在实施服务后,甲方若未及时支付应付的费用,乙方有权按银行贷款利息2倍向甲方索取违约金。
(六)、保养中产生的各类废弃物,由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。
(七)、本合同如有未尽事宜,双方需另签订一份《另行约定》,作为本合同附件二。
(八)、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分,具有同等效力。
(九)、双方发生争议时,应先协商,如协商不成,任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。
(十)、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。
(十一)、任何一方若需终止合同,必须提前二个月书面通知对方,结清所有费用后办理终止事宜。
(十二)、本合同一式肆份,双方各执贰份,签署盖章后生效。
甲方(章):__________ 乙方:__________
地址:__________ 地址:__________
法人代表:__________ 法人代表:__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________
电话:__________ 电话:_________
传真:__________ 传真:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
帐号:__________ 帐号:__________
签约地点:__________ 签订日期:__________
甲方(承包商)_______________
乙方(承包商)_____________
签约日期:____,____,____,____,____,____,_____,____,_____, _____, _____, _____, _____ > 甲方:___________ 乙方:___________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,结合本公司的具体情况项目中,双方本着自愿、平等、公平、诚实的原则,根据本协议,双方签订合同。
第一个项目概述
1.项目名称:_____________________
2.项目地点:_____________________
< p > 二期工程范围乙方承包的工程范围:_______________
拆除原缺陷路面176平方米,拆除30厘米进行了垂直挖掘。做两步3:7石灰土垫层,浇筑20厘米厚的C30混凝土路面,在没有路面芽的路段安装路面芽,在新旧混凝土路面之间做沥青接缝,清除现场产生的建筑垃圾,使成品保存。
第三条承包方式
承包方式:人工和材料
第四条承包期限
本合同工期为_______个工作日,自乙方进场之日起计算。
第五条工程价
工程价(含税)为:____________(大写)元_______(小写)元。
第六条工程价款的支付
根据合同附件中的工程图纸和细节以及工程范围规定的内容,不作改动调整为工程价款,整个工程按上述“工程范围”内容全部竣工,验收合格后一次性支付工程款。
第七条工程质量
1、甲方应在乙方进场前_______天向乙方提供_______套施工图,并向乙方进行技术交底。
2、乙方按工程图纸和施工说明书组织施工。
3、对于隐蔽工程,乙方应在工程隐蔽前通知甲方参加验收。验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
4、乙方保证工程符合国家工程建设的相关技术标准。
5、本项目使用的混凝土、石灰、沥青等材料必须符合国家有关质量标准。
第 8 条接受
1、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。验收。
2、本项目由甲、乙双方根据施工图、相关标准和设计说明书规范共同验收。未达到合同规定的验收质量标准的,乙方应在规定期限内免费返修。
第九条质量保修
1、乙方负责该区域施工期间的保修,确保路面平整、平整。公司,乙方作出质量保证承诺。如乙方不承担保修责任,甲方有权从其他项目资金中扣除保修费用,乙方不得质疑。
2、在保修期内,如满足保修条件,乙方应在收到甲方出具的书面保修通知后限时修复损坏的道路。
第十条甲方的权利和义务
1、在开工前向乙方提供施工图纸并进行现场披露。披露须经双方现场确认。
2、项目甲方代表应监督项目的质量和进度,并负责确认项目。
第十一条乙方的权利和义务
1、乙方应配合有关部门做好现场安全防护工作,安全设施和垃圾处理。
2、参加甲方组织的现场披露,并配合形成书面披露文件。
3、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护施工和开挖过程中遇到的周边建筑物和设备管线。
4、乙方必须按照甲方确认的施工图或甲方提供的施工图和甲方确认的安装方案和方法进行施工安装,不得擅自施工。未经授权擅自更改。占上风。
5、在施工过程中,因违反有关安全操作规程或规定等造成的质量事故或安全事故,以及由此造成的一切损失,由乙方承担全部责任。甲方不承担任何连带责任。
第十二条违约责任
如因乙方原因逾期竣工,乙方应向甲方支付工程违约金每个过期日的价格。
第十三条合同的生效和终止
本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式 _________ 份,双方各持有 _________ 份。
第十四条争议解决办法
如果双方发生争议,可以协商解决,也可以向有关部门申请调解。
第十五条支付方式
甲方验收结算完成后,支付总结算价款的90%给乙方;剩余10% 工程款自验收之日起一年后一次性支付。乙方应开具甲方财务批准的国家官方发票付款,否则甲方有权拒绝付款。乙方在施工过程中,凡因扰乱村民而影响施工的行为均由乙方解决,不影响施工进度,不得转嫁甲方,一切费用均由乙方承担。
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
代表:___________________ 代表:___________________
地址:____________________ 地址:_____________________
< p> 电话:_____________________ 电话:_____________________日期:____________________ 日期:_____________________
电梯设备维修合同新版范本为范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。
电梯设备维修合同1移交单位:苏州鸿福祥物业管理有限公司(以下简称甲方)
接收单位:苏州市创开酒店管理有限公司 (以下简称乙方)
为方便乙方使用甲方茶城A-B楼一到五楼的观光电梯的正常和独立使用,经甲乙双方充分协商并达成一致意见,特签订移交协议如下:
1、移交日期:20_年
月 日起到乙方房屋租赁期满止。期满之时,乙方保证将该电梯以完好,正常运行的状态交还给甲方。2、经乙方确认该电梯已通过苏州市特殊设备监督检验中心检验合格,性能完好,符合使用要求。
3、自该协议签订之日起,电梯的管理、使用、维修保养、安全等一切责任均由乙方负责承担,甲方概不负责。
4.、乙方在使用过程中出现各种零配件损坏、包括该电梯所发生的一切电梯零配件更换费用均由乙方负责。
甲方不负任何责任。5、在交接之时甲方将维保的联络方式当面和乙方交接清楚、交接后的维保事宜均由乙方负责自行联络、甲方概不负责。
6、该观光电梯的年检由乙方负责申报和年检、年检费用由甲方承担、但是:乙方必须保证该电梯在年检时一次性通过、通过后按实际发生这台电梯的年检费用付给乙方、以《苏州市特殊设备监督检验中心的发票为准》其他费用甲方不管7、协议签订后乙方享有该电梯的使用权,但所有权仍归甲方所有。
8、该协议自双方签字盖章后立即生效,未尽事宜双方协商解决,协商不成可以通过当地司法部门处理。
9、该协议一式叁份,甲方执贰份、乙方执壹份。
附件:《电梯年检合格证书复印件一份》、《产品保养服务单位的联系方式》、《产品合格证书复印件》、《电梯质保期间》、《电梯检验报告》
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
负责人(签字): 负责人(签字):
签字日期: 年 月 日 签字日期: 年 月 日
电梯设备维修合同2甲方:
乙方:
本着公平、诚信、互惠互利的原则,经甲乙双方协商就荆州博盈投资广场的两台上海三菱HOPE电梯因改并联遗留的故障修理事宜达成以下协议:
一、甲方将协议内的两台电梯并联后出现的一切故障(包括未出现的)故障交由乙方修理。
二、主要故障现象
1、2#梯开门延时过长。
2、操纵箱内指令故障。
3、外呼指令故障。
4、死机。
三、修理费用:合计¥6000元大写:陆仟元整
四、工程期限
1、本协议生效后,乙方负责配件及其它准备工作,现定为
年 月 日至 年 月 日完工。2、乙方保证施工期间尽量不影响甲方正常工作时间内的电梯使用。
五、双方责任
1、甲方将电梯随机图纸、文件转借给乙方供施工期间使用,并提供相关事宜咨询服务。
2、为使工程顺利完成,甲方应尽量给乙方提供施工便利条件。
3、工程完工后,由甲方验收,对本次维修后果由乙方提供质量保证,其保修期从验收合格之日起为五年
。4、在本协议中未涉及到的并联遗留问题将由乙方承担全部免费维修,乙方不得以任何形式向甲方收取费用。
六、工程款结算
在施工完工后,由甲方验收,并在90日运行合格后,甲方负责一次性付清工程款,计人民币陆仟元整。
七、其它约定
1、本协议经甲、乙双方签章后生效。
2、乙方应在合同签定的同时,将本公司有效资质证明、法人身份证复印件作为附件提供给甲方。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。
协商不成,可向荆州市人民法院提请诉讼。本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
甲 方: 乙 方:
代表(盖章): 代表(盖章):
日 期: 日 期:
电梯设备维修合同3供方:(以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守,签下如下合同:
1、乙方于20_年11月29日至20_年7月31日(或20_年8月31)期间,给予甲方鹿港小镇花园橱柜电器订单四十五套以上
2、甲方给乙方橱柜电器价格为:吸塑板为1150元/米,防火板为1000元/米,此价格包括地柜、台面、吊柜、以及以上报价五金材料,附加五金另外收费(如拉蓝),电器价格为:1700元/套,上海皇冠品牌,烟机型号:CXW-200-11,炉头:JZ20Y.2-02MA,消毒柜:ZQD-100A
3、橱柜最少五套出货一次,下订甲方先收50%费用,安装完毕现场量尺寸付尾款,电器货到付款最少十套出货一次
4、橱柜成交后,从复尺后次日算起十二日至十五日内到现场按装,按装工期1至2天(除特殊情况外).。
5、上页报价未含税金,税金按实际发生须要由乙方交纳,乙方所支付的各项结算工程款均凭甲方开具的盖有甲方财务章的收据为依据
6、不含管理处收费(电梯使用和水电费、垃圾外运费等),管理处收费按实际发生须由乙方交纳,甲方只承担管理处的各项管理要求。
7、在合同规定的有效期内,若物业管理处规定节假日或双休日不允许施工,或增加项目太多,或因停电、停水、天气恶劣等人力不可抗菌素以及乙方工程进度款等不能及时到位造成无法正常进行施工的,则工期相应延迟。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方:
为满足甲方施工需要,甲方委托乙方对徐庄子站盾构施工后配套设备在使用期间进行维修保养,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经甲乙双方协商,就维修保养事宜达成以下协议:
第一条:承包内容
乙方承担甲方盾构施工后配套设备(包括2台45吨龙门吊、4列电瓶车)在使用期间的维修保养。
第二条:合同价款及付款方式
1、合同价款
合同总价为: 180000 元,大写: 拾捌万元整。
综合单价:人民币 36000 元/月,大写人民币 叁万陆仟元/月。 本合同综合单价、总价均已包括为完成第一条工作内容的人工费、设备维修保养工具费、税金等费用。乙方保证每天出工5人次,如达不到要求,则甲方按240元/天/人扣除缺勤人员工资。
2、付款方式:为保证乙方能及时支付人员工资,保证本合同的实施,,甲方每月为乙方代发人员工资,工资从计量款中扣除,剩余工程款待隧道贯通1个月内付清。
3、乙方每月需按照实时的税务政策提供合法有效的可抵扣发票,(发票开那种发票,老张哥这个发票能不能不开啊 ?)否则甲方有权拒付工程款及停止代发人员工资。
第三条:工期要求
本工程工期为:20xx年10月1日~20xx年2月28日
以上工期为控制工期,甲方有权根据现场实际施工情况调整工期,如调整工期,乙方需按调整后的工期执行本合同。
第四条:双方责任
一、甲方责任
1、提供龙门吊、电瓶车相关资料。
2、提供龙门吊、电瓶车维修保养过程中的配件、易损件。
3、为乙方租赁住宿房1间(要能够做饭才能行啊老大,要不就给点钱自己租赁去吧)。
4、按时支付工程款。
5、是否考虑加入甲方的意外伤害保险。
二、乙方责任
1、乙方负责甲方徐庄子站2台45吨龙门吊、4列电瓶车的维修保养,并保证设备完好率达到95%(因为人为原因造成浆车堵塞,管路不通,车辆翻车跳轨等项目部需要出面组织人员处理,乙方参与),如达不到,则甲方可根据设备停工时间进行扣款。
2、提供设备维修保养所需工具(工具一方只能提供手持工具,大中型电动工具职能借用项目部的或者项目部出面借用其他班组的,如电焊机,空压机,二保焊机,切割机,气炮机,千斤顶等等,利用率不高但是很占用资金,买不起啊 )。
3、按甲方要求上报设备维修保养记录。
4、乙方进场时需按甲方要求提供单位资质资料,进场人员需提供身份证并到项目质安部接受安全教育和交底,特种作业人员必须提供符合要求的特种作业人员证件。
5、乙方必须在现场派驻一名现场负责人,负责现场全面的协调以及与甲方的沟通工作。
6、乙方必须保证所有上岗人员均在18周岁及以上至55周岁及以下,能胜任施工岗位需要,且身体健康。严禁使用未满16周岁童工。
7、乙方工作人员自行解决除甲方提供的租赁房外的食宿。
8、未明示的为完成承包内容所需的其他工作。
第五条:合同争议
如双方对本合同产生争议,协商解决,若协商不成,依法向有管辖权的天津市滨海新区人民法院提起诉讼。
本合同一式六份,甲方四份、乙方两份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包商(以下简称甲方)______________________
承包商(以下简称乙方)______________________
经________批准,本工程将于______年______年竣工______日的公开招标、招标、谈判由乙方确定由乙方承担。根据《中华人民共和国经济合同法修正案》,国家工商行政管理总局、工信部建设部签发(gf910201)《建设工程施工合同范本》文本,并结合______市有关规定和工程具体情况签订本合同。
一期工程
1.1 项目名称:________________________ 项目地点:_______________
项目内容:道路________平方米,人行道________平方米,排水管边:规格________米,桥梁:场地 _______________ 平方米。
合同范围:________________________
1.2 施工工期
(1)施工工期(历)天数根据标书(或协商,或协议)。
(2)开工日期:_______年______月______日竣工日期:_______年______月______日
1.3质量等级:_______________
1.4合同价格: ____________________________________
按含____________成本的固定价格(或协商价格)计算,工程造价为人民币_________元。
所有项目的当量按以下规定计算:
___________________________________________________________________
甲方第二条项目
p>2.1 施工许可证、施工许可证及临时建设用地、占用道路等法定手续应在开工前_______天办妥;以书面形式提交乙方,并提交现场检查;
2.3 开工前_______天,向乙方提供施工现场的工程地质及地下管网数据,确保数据真实准确;
< p > 2.4 合同签订后_______日内,组织乙方和设计、监理等单位对图纸和设计公示进行联合评审,并对联合评审和公示情况进行总结,并发送给按图纸份数发给乙方。2.5 协调处理施工现场及周边地下管线及邻近建筑物的保护工作,并承担相关费用。
第三条甲方施工现场代表
3.1甲方指定施工现场总代表及其委托的代理人。如甲方代表发生变更,须提前7天通知乙方,后继人必须继续全面承担前任人的职责。
3.2 甲方代表或其代理人的指示和通知必须由甲方代表签字并以书面形式提交给乙方代表。
3.3 甲方现场代表及代表名单:________________________________
3.4 委托____________监理公司进行工程监理,监理公司任命____________为监理工程师,职责为在监理合同中应写明,并将合同副本一式_____份提供给乙方。
第四条乙方工作
4.1 参加甲方组织的施工图或方法说明的现场公开A、拟定施工方案或编制施工方案 组织设计、施工进度计划,送甲方代表;保存各项质检记录,参与竣工验收,准备工程结算;
4.3 制作施工记录,隐蔽工程记录,收集施工技术资料,交甲方交接文件;
4.4 做好施工组织管理,保持现场整改,确保场地清零,道路畅通,达到创建卫生城市的标准; 4.5 工程竣工移交甲方前,乙方负责保护,乙方保护期间如发生损坏,乙方支付维修费用,甲方使用后维修费用由甲方承担。提前。
4.6 在工程竣工后规定的保修期内,乙方将在接到甲方通知之日起___日内无条件保证因施工造成的质量问题。因设计或甲方使用或其他原因造成的,乙方可以维修,但维修费用由甲方承担; ,乙方应承担一切责任,并立即向甲方及建设主管部门报告。
第五条乙方在施工现场的代表
5.1 总负责人或乙方委派的施工现场总代表应通知甲方书面。义人代表必须提前7天通知甲方,继任人必须继续全面承担前任人的责任; ,均以书面形式由乙方代表签字后交给甲方代表,由甲方代表在收据上签字,收据后生效。
提前完成第六条
6.1 工程如需提前竣工,双方协商后签订提前竣工协议,乙方根据提前竣工日期修改进度,报甲方批准。甲方应在三日内给予批准,并为赶工提供便利条件。提早竣工协议的内容包括:提早时间、乙方采取的仓促措施的成本和提早竣工收益的分享等;
6.2 乙方按合同约定提前完成施工。甲方将奖励乙方_______元。
6.3 无正当理由延误工期的,乙方每延期_______天向甲方支付________元罚款,罚款不超过合同总成本的________%。
第七条工期延长
7.1 如因下列原因导致竣工日期延迟,经甲方代表确认后,工期将相应顺延:
(1)设计变更、工程量变化;
(2)不可抗力:指战争、动乱、空中坠物或其他爆炸、火灾、洪水等。台风、大雨、暴雨、地震等; , 工作人员;
(5)甲方未按合同约定预付材料款和工程进度,影响施工进度;
(6)甲方分包的工程将延误工程进度。
7.2 上述情况发生后二日内,乙方应向甲方书面报告延误的内容及由此产生的经济支出,甲方代表应于内确认并答复收到报告两天后。
7.3 非 7。列举各种原因,未按合同期限完成工程,乙方应承担违约责任。
第八条工程质量等级
8.1 工程质量要求应符合国家或专业质量检验评价的_________标准。
8.2 工程质量评定为优良标准,按合同工期完成施工。甲方给乙方奖金________元。
8.3 工程质量不符合设计要求且质量不合格的,甲方可要求乙方停止返工。
8.4 双方当事人对工程质量有争议的,由______市质检监督站作出裁决,裁决费用及由此造成的经济损失和延误由败诉方承担。
第九条合同价格及调整
9.1 合同价格为有条件的可调整价格,有下列情形之一的可以调整:
p>(1)甲方代表确认的设计变更、改造及施工现场签证;
(2) 经甲方代表签字的工程量增减;
(3) 建设主管部门公告的价格调整。
9.2 上述情况发生后,乙方应编制调整预结算(结算)报表送甲方审核,然后报工程造价审核部门审批确定合同价格的增减。
第十条预付款及竣工结算
10.1 合同生效后五日内,甲方支付的预算价款的_____%为工程预付款 金额,人民币_________万元。
10.2 乙方在向甲方提交竣工验收报告的同时,还向甲方提交竣工结算报告和完成强制计算资料。甲方应自验收之日起15日内完成结算审核。收据,并报造价管理部门批准,批准的结算单作为双方结算工程款的有效依据。
10.3 甲乙双方应在工程竣工验收后1个月内完成工程结算手续。
10.4 甲方未按合同规定完成结算审核并提交造价管理部门批准,或自签署批准函后15日内未支付工程结算款的,甲方签署批准书后第十六日。自2009年起,建筑企业应按建筑企业向银行的计划外贷款利率向乙方支付欠款利息,并按日支付欠款总额3/10,000的罚款。
第十一条竣工验收
11.1乙方认为工程符合竣工验收条件后,应向甲方提供完整的竣工资料(______ 份)和竣工验收报告。甲方代表应在收到报告后15日内组织有关部门验收,并在验收后5日内提出修改意见。
11.2甲方在收到乙方的竣工验收报告后15日内无正当理由不组织验收,或5日内不予批准且不能修改的,视为竣工验收报告已获批准,即可办理结算手续。
11.3 竣工日期的确定:竣工日期为乙方提交竣工验收报告的日期。如需修改以满足竣工要求的,以乙方修改后重新提交竣工验收报告的日期为准。
11.4 甲方未在约定日期组织验收的,自约定期限最后一天的次日起承担工程仓储费。
11.5 验收符合国家质量标准。乙方自验收完成之日起五日内完成对甲方的交接。如甲方未按时验收,对已验收的工程造成损坏,造成经济损失的,甲方应承担责任。乙方未在五日内移交甲方(特殊情况除外),甲方造成的经济损失由乙方承担。
11.6 工程未经验收的,甲方使用或提前使用,甲方使用(或使用)日期为工程竣工日期,由此产生的安全、质量责任问题和经济费用或损失由甲方承担。
11.7 工程竣工验收符合国家质量标准,乙方不得因经济纠纷拒收。
第十二条保修
12.1保修期:自各单位工程验收之日起,甲方签署验收合格证书之日起计算,按照国家规定的保修期执行,沥青混凝土路面和行人路缘一年,水泥混凝土路面一年。三年来。
12.2 保修责任范围:除甲方使用过程中的人为损坏、自然灾害和人为不可抗力因素外,因甲方施工质量造成的工程范围内所有部分损坏乙方及乙方保管不善验收后交接前。脱落、开裂等均在乙方保修范围内。
12.3 保修内容包括:工程项目、设计变更、现场签证或合同价款(含补充合同价款)中包含的文字协议,以及两人或两人以上会议纪要中约定的所有内容派对。
12.4 保修费:从工程结算中扣除,即合同总价的3%。如果累计保修费超过保修总费用,超出部分仍由乙方支付。
12.5保修期:乙方应在收到甲方书面通知后7日内派人维修A、否则甲方可委托其他单位或人员维修,费用从保修费中扣除,不足部分由乙方支持维修。
12.6 质保期满后20日内,甲方应一次性向乙方支付质保期内剩余的质保费和按银行存款利率计算的利息。
第十三条争议
13.1 合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。双方同意选择以下解决方案之一:
1、向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解;
2.仲裁向______委员会申请仲裁;
3.向人民法院提起诉讼。
13.2 选择上述第一种方式解决争议的当事人接受调解结果,调解结果应在调解结果作出后七日内执行。不能执行的,任何一方均可在调解结果作出之日起七日后,请求当地有管辖权的经济合同仲裁机构仲裁或直接向人民法院提起诉讼。
第十四条违约
14.1 违约处理:合同任何一方未完全履行合同条款的,是违约。因违约造成的经济损失由违约方承担,并分担因违约造成工期延误的责任:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约的,不得延长工期。
14.2违约金标准:在合同履行过程中,任何一方无正当理由单方提出解除合同的,属于单方违约。违约方不仅应当承担给对方造成的一切经济损失的赔偿,还应当向对方支付对方的费用。支付合同价格的_______%的违约金。
14.3经济损失的赔偿范围:
(1)甲方代表未按合同约定发出必要的通知、确认和批准,未履行其各项义务合同约定的义务、付款等导致合同无法履行的行为给乙方造成的经济损失。
(2)乙方未按合同期限完成工程,施工质量不符合设计和规范要求,或其他使合同无法履行的行为将造成经济损失
14.4 损失计算方法:实际直接损失加实际间接损失,加上按银行计划外贷款利率计算的利息。
14.5 除非双方同意解除合同,或因一方违约不能履行合同,违约方必须在承担上述违约责任后继续履行合同。
14.6 因一方违约不能履行合同,另一方要中止或取消整个合同的,必须提前十天通知违约方,并签订协议暂停或取消原合同,并报原合同审查(或申请签证)。 ) 中止或解除合同前的部门审查,违约责任由违约方承担。
14.7 因乙方原因终止合同时,甲方有权决定是否接受乙方现场与本项目有关的设施、材料、设备和装置的权利。
第十五条安全施工
15.1乙方应按照安全施工的有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三方的安全,并承担因安全措施不力造成的事故的责任和费用。
15.2 如发生重大伤亡事故,乙方应立即按照有关规定向建设主管部门报告,并通知甲方代表。甲方应提供必要的救援条件,所发生的费用由责任方承担。
15.3 电力设备、高压线路、地下管线、主要交通道路施工前,乙方应向甲方代表提出安全防护措施,经甲方同意后实施。代表。保护费用由甲方承担。
第十六条不可抗力
16.1 不可抗力原因及因素的判定标准:
(1) 六度以上的地震;
(2) 持续一天的六级以上台风;
(3)持续24小时30mm以上的大雨或暴雨;
(4)超过_______年未发生且连续两天接近或达到人体体温的高温天气;
(5)自然原因引起的火灾;因战争、动乱、空中飞物坠落或非甲乙双方责任引起的爆炸等)。
16.2 如发生上述不可抗力因素,乙方应立即采取措施,并向甲方报告损失及清洁维修费用。若灾害间歇性发生,乙方应每三天向甲方报告一次。灾难情况,直到灾难结束。甲方应为灾害处理提供必要的条件。
16.3 因16.1所列灾害发生的费用由双方承担。
(1)工程本身造成的损失由甲方承担。
(2)人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;
(3)甲方承担乙方在施工现场的临时设施的损坏和维修费用;
p>
(4)乙方负责因停放、铺设、机械设备停放造成乙方设备、机械、车辆等现场施工工具和人员的损失;
(5)清扫、维修工作的责任和费用由双方承担,双方签订补充协议。
第十七条合同的效力和终止
本合同由甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖法人印章,并送______市建设工程造价管理站或______市城管办审核生效。工程验收交接及竣工结算完成后,除相关保修条款仍有效外,其他条款均终止。质保期满后,相关质保条款终止。
第十八条合同副本
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。一式____份,甲乙双方各执___份,建设主管部门、建设工程造价管理站各一份,银行各一份。都有相同的效果。
承包商(公章) 承包商(公章)
地址:__________________ 地址:__________________
法定代表人:___________ 法定代表人:____________
< p> 代理人:___________ 代理人:____________电话:__________________ 电话:__________________
开户银行:_____________ 开户银行:______________
帐号:__________________ 账户电话号码:__________________
邮政编码:_____________ 邮政编码:______________
合同签订时间:______年______月______日
合同签订地点:__________________________________
p>审查意见:______________ 代理人:_______________
审查机关(公章)____________ 日期:_____________
协议书发包人(全称),_________
承包人(全称),_________
依照民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋建筑修缮及装修工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称,_________
工程地点,_________
资金来源,_________
工程内容及性质,_________
工程立项批准文号,_________
群体工程应附承包人承揽工程项日一览表(附件一)
二、工程承包范围及方式
承包范围,_________
承包方式,_________
三、合同工期开工日期,_________
竣工日期,_________
合同工期总日历天数,_________天。
四、质量标准
工程质量标准,_________
五、合同价¥_________元金额大写,_________元(人民币)
六、合同文件的组成
本合同组成文件包括,
()本合同协议书
()中标通知书
()投标书及其附件
()本合同合同条款
()标准、规范及有关技术文件
()图纸及作法说明
()工程量清单
()工程报价单或预算书
双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分合同条款分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间,_________年_________月_________日
合同订立地点,_________
双方约定本合同自_________生效。
第二部分合同
条款
一、词语定义及合同文件
第1条词语定义
下列词语除双方另有约定、补充、修改外,应具有本条所赋予的定义,
1.1合同条款,指发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款。
1.2发包人,指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.3承包人,指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4项目经理,指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.5设计单位,指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.6监理单位,指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.7工程师,指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。
1.8工程,指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.9合同价款,指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.10追加合同价款,指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.11费用,指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.12工期,指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.13开工日期,指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.14竣工日期,指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.15图纸及作法说明,指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明(包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明)。
1.16施工场地,指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.17书面形式;指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.18违约责任,指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.19索赔,指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.20不可抗力,指不能预见,不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。
1.21小时或天,本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。
时限的最后一天的截止时间为当日24时。
第2条合同文件及解释顺序
2.1本合同文件相互解释、互为说明。
双方约定组成本合同的文件及优先
解释顺序如下,
()本合同协议书
()中标通知书
()投标书及其附件
()本合同合同条款
()标准、规范及有关技术文件
()图纸及作法说明
()工程量清单
()工程报价单或预算书
2.2当合同文件内容含糊不清或不一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由双方协商解决。
实行监理的工程可请监理工程师做出解释。
协商不成或不同意监理工程师做出的解释,按本合同条款第16.6款的约定处理。
第3条语言文字及运用的法律、法规、标准和规范
3.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3.2国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力;国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。
结合本工程特点,需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有,_________
3.3国内没有相关标准、规范的部分,_________
应由发包人在_________日内,提出技术要求;承包人在_________日内按发包人要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。
发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
第4条工程师及项目经理
4.1发包人委托_________对本工程进行工程监理,监理工程师姓名_________职务_________,其职权主要内容,_________发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。
4.2发包人派驻施工场地的工程师姓名,_________职务,_________(1)本工程如实行监理,发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉,其具体职权,_________(2)本工程如不实行监理,发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。
4.3承包人委派施工场地的项目经理姓名,_________职务,_________
4.4项目经理具体职权,_________
第5条发包人工作5
.1在开工前_________天,向承包人提供图纸及作法说明_________份,组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。
如使用国外图纸的,其翻译等费用由发包人承担。
5.2在开工前$$$天,全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋,清除施工场地内各种障碍物,对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。
提供施工场地及施工通道的范围,_________
5.3向承包人提供地质和各种管线资料,并保证其真实性。
5.4协调处理保护周围建筑物及装修、设备及设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
5.5负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续,向承包方提供施工所需水、电、气、电讯设备等,并说明使用注意事项及其他要求。
5.6协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作,协调好周围邻里关系,并承担相应费用。
5.7结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明,并报有关部门审批。
非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程,如需拆改原建筑结构、设备及设备管线,应向有关部门办理审批手续。
5.8发包人应完成5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7各项工作或其他工作,发包人可将其部分工作委托承包人办理,其具体内容,_________并承担相应费用。
5.9发包人对工程质量、进度进行验收和检查,按约定拨付工程款,办理竣工验收结算和其他各项事宜。
第6条承包人工作
6.1承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底,拟定施工组织设计和进度计划,交工程师审定。
6.2严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工,做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作;做好质量验收记录;参加竣工验收;编制工程结算。
6.3按照有关规定,妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。
处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。
6.4不得超出图纸及作法说明的规定,随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。
6.5工程竣工未交付发包人之前,负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。
6.6凡因承包人原因,违反6.2、6.3、6.4、6.5款的规定,造成损坏和罚款等费用,均由承包人承担。
6.7协助发包人完成5.8款约定的其他各项工作。
第7条施工进度与工期
7.1承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间,_________,工程师在收到后_________天内予以确认或提出修改意见。
逾期不能确认或提出修改意见视为同意。
承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。
因发包人原因导致工程不能按期开工,工期顺延,并由承包人承担相应责任,给承包人造成损失的,由发包人承担承包人的损失。
因承包人原因,不能按期开工,应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请,工程师应在48小时以内给予答复,在规定时间内未作答复视为同意延期开工申请,工程师不同意的,工期不予顺延。
7.2工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见,承包人应按照工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。
在实施工程师的处理意见后,可以书面形式提出复工要求。
工程师应在48小时以内给予答复。
在规定的时间内未作出答复,承包人可以自行复工,因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,工期顺延;因承包人原因造成停工,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
7.3因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量,非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时,以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工,工期延误的,经工程师认定,工期顺延。
7.4承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
因承包人原因不能按时竣工的,应承担违约责任。
发包人要求提前竣工的,双方另行签订提前竣工协议,支付承包人提前竣工的合同价款并为提前竣工创造条件。
第8条质量检验与隐蔽工程验收
8.1工程质量应达到协议书约定的标准,质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。
因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准,承包人承担违约责任。
双方约定在制作样板及样板间,作为质量评定验收实物依据。
样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作,经工程师验收合格后双方共同封存,其制作费用由发包人承担。
8.2双方约定该隐蔽工程或中间验收部位_________对隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时,承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。
承包人准备验收记录,验收合格并由工程师在验收记录上签字后,承包人可以隐蔽和继续施工。
工程师未提出延期要求不按时验收,承包人可以自行组织验收,工程师应承认验收记录。
8.3承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明,样板间以及工程师依据合同发出的指令,随时接受工程师检查,并为检查提供便利条件。
8.4凡工程质量达不到协议书标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除或重新施工,承包人应按工程师要求拆除或重新施工,直到符合约定的标准。
因承包人原因造成质量达不到约定的标准(含隐蔽工程复检部分),承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用,工期不予顺延
。
8.5凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误,而造成工程质量达不到约定标准,或隐蔽工程要求复检仍为合格的,所发生的费用由发包人承担,并赔偿承包人损失,工期顺延。
8.6双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及由此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任的,由双方根据其责任分别承担。
第9条试车
9.1双方约定需要试车的内容及范围应与承包工程范围相一致。
具体内容范围及费用计算,_________
9.2设备维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件,由承包人组织试车。
具备无负荷联动试车条件的,由发包人组织试车。
凡具备试车条件的,组织试车一方应在试车前48小时以书面形式通知对方,并共同为试车提供便利条件。
试车合格后,在试车记录上共同签字。
在规定时间内未能按时参加试车的一方应承认试车记录。
9.3因设计原因或因发包人负责采购的原因,致使试车达不到验收要求,应该修改设计或重新购置设备。
承包人协助拆除或重新施工,但发包人应承担追加合同价款,工期相应顺延。
9.4因承包人施工原因或因承包人负责采购设备原因,致使试车达不到验收要求的,由承包人负责重新施工或购置设备的各项费用,工期不予顺延。
9.5工程师在试车后不在试车记录上签字,试车结束后24小时,视为工程师已认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。
第10条安全生产
10.1发包人提供的图纸及作法说明应符合国家有关安全和防火规范要求,并对其在施工场地的相关人员进行安全教育。
凡因发包人原因违反安全及防火规范,导致发生安全或火灾事故的;发包人应承担责任及发生的费用。
并赔偿承包人的损失。
10.2承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定,严格按照安全生产及防火规范组织施工,做好现场设备管线、通道等防护围栏,在危险地段安装警示牌或警示灯,随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的,施工前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
凡因承包人原因导致发生安全或火灾事故的,承包人应承担责任及所发生的费用,并赔偿发包人的损失。
10.3发生重大伤亡事故及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担费用。
双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第11条材料设备供应
11.1双方约定本工程由发包人供应的材料、设备(见附件二),凡由发包人供应的材料、设备,应按附件二规定的材料名称、规格型号、单位、数量、单价、供应时间、送达地点的要求进行,并提供产品合格证书。
承包人应积极配合发包人做好材料的验收、试验和保管工作,发包人支付保管和试验费用,费用的计算,_________凡因发包人提供的材料不符合附件二规定或质量不合格所造成的各种损失和费用由发包人承担。
11.2凡由承包人负责采购和供应的材料、设备,应符合质量和设计要求,并提供产品合格证书。
因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求,给工程造成损失的,承包人应承担责任。
11.3双方约定,任何一方提供下列材料_________应提供材料的样品或样本,经双方验收后共同封存,做为材料供应和竣工验收的实物标准。
凡材料不符合样品或样本的,由供货方承担资任。
11.4由承包人负责采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。
第12条合同价款与交付
12.1实行招标的工程合同价款由发包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定,非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
12.2双方约定,本合同价款采用_________方式确定。
(1)固定价格合同。
合同价款中包括风险范围及计算方法,_________在约定的风险范围内,合同价款不再调整。
风险范围以外的合同价款调整方法,_________
(2)可调价合同。
合同价款调整原因包括有法律、法规和国家有关政策变化的影响;北京市房屋修缮工程定额管理处公布的价格调整;7天内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;双方约定的其他调整原因等。
双方约定具体调整因素及调整方法,_________
(3)成本加酬金合同。
成本加酬金合同计算方法,_________
12.3本合同生效后,发包人分_________次按下表支付工程价款,尾款待工程结算时一次支付。
│付款时间及次数│付款比例%│付款金额│
第13条工程变更
13.1因发包人原因,需要对图纸及作法说明,工程量进行变更的,工程师应以书面形式通知承包人。
承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。
因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失,由发包人承担,工期顺延。
13.2承包人不得对图纸及作法说明进行变更,因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失,由承包人承担。
工期不予顺延。
承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更,须经工程师同意。
未经工程师同意而擅自变更的,应承担相应费用,并赔偿发包人损失。
13.3工程发生设计变更,双方均应积极办理变更洽商手续,并应按变更洽商履行合同。
13.4承包人在设计变更确认后14天内,对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告,报经工程师确认,工程师在收到变更合同价款报告后14天内给予确认或提出处理意见,在规定时间内无正当理由不确认或没提出处理意见,视为同意变更价款。
第14条工程验收与结算
14.1工程具备验收条件,承包人按国家和本市有关竣工验收规定,向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间
14.2发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收,并在验收后7天内给予确认或提出修改意见,承包人按要求修改,并承担因自身原因造成的修改费用。
发包人未在规定的时间内组织验收或验收后7天内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可,并承担工程保管及一切意外损失责任。
14.3竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。
因特殊原因,双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项协议。
14.4工程未经验收或竣工验收未通过的,承包人不得交工,发包人不得使用。
因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。
14.5工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。
双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。
14.6发包人在收到竣工结算报告后14天内进行核实或提出修改意见。
发包人确认竣工报告后,应通知经办银行向承包人支付竣工结算款。
承包人在收到竣工结算款后7天内将竣工工程交付发包人。
发包人在规定时间内无正当理由不支付工程竣工结算款的,从第15天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程款利息,并承担违约责任。
14.7工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及资料,造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款,发包人要求交付工程的,承包人应当交付,没有要求交付的,承包人应当承担保管费用。
14.8双方对竣工结算有争议的,按本合同条款第16.6款的约定处理。
第15条质量保修
15.1承包人按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定;对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。
15.2双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求,工程保修书(附件三)作为本合同附件。
第16条违约责任、索赔和争议解决方式
16.1发包人未按约定拨付工程款和工程结算款,应承担的违约责任,_________双方还约定发包人应承担的其他违约责任,_________
16.2承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准,应承担的违约责任,_________双方还约定承包人应承担的其他违约责任,_________
16.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。
16.4当一方向另一方提出索赔时,要有正当的理由和索赔证据。
16.5当索赔事件发生后14天内,提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。
对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据,在规定时向内未作答复或进一步提出要求,视为索赔已经认可。
16.6发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定同意采用以下其中第_________种方式解决争议。
(1)提请北京仲裁委员会仲裁。
(2)提请_________仲裁委员会仲裁。
(3)向_________人民法院提起诉讼。
16.7发生争议后,除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况外,双方都应继续履行合同。
第17条合同解除
17.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。
17.2发包人未按约定支付工程款,停止施工超过56天,承包人有权解除合同。
17.3承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人,发包人有权解除合同。
17.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同。
(1)双方约定,结合本工程特点,发生不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)双方约定,其他导致合同解除的原因
17.5一方依据合同约定要求解除合同,应以书面形式向对方发出解除合同通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达时合同解除。
对解除合同有争议的,按本合同条款第16.6款的约定处理。
17.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地,发包人应为撤出提供便利条件,支付以上费用,并按合同约定支付已完工程款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。
不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成损失由责任方承担。
除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
17.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第18条不可抗力18.1双方结合本工程对于不可抗力的约定,_________
18.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。
工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施工。
不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。
不可抗力事件持续发生,承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。
不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交情理和修复费用的正式报告及有关资料。
18.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担,_________(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。
18.4因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第19条补充条款双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,对本合同条款内容做进一步具体化约定,并修改、完善、补充条款如下,
第20条合同终止
20.1除本合同条款第15条以外,双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
20.2合同权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。
第21条合同份数
21.1本合同正本两份,具有同等效力,由双方分别保存一份。
21.2本合同副本共_________份,发包人保存副本_________份,承包人保存副本_________份。
发包人,(公章)承包人,(公章)住所,_________
住所,_________法定代表人,_________法定代表人,_________
委托代理人,_________委托代理人,_________电话,_________
电话,_________传真,_________传真,_________
开户银行,_________开户银行,_________
账号,_________账号,_________
邮政编码,_________邮政编码,_________
附件
附件一,承保人承揽项目一览表
│单位工程│建设│建筑面积│结│层│跨度│设备安装│工程造价│开工│竣工│
│名称│规模│(平方米)│构│数│(米)│内容│(元)│日期│日期│
附件二,发包人供应材料设备一览表
│序号│材料设备品种│规格型号│单位│数量│单价│质量│供应│送达│备注│
│││││││等级│时间│地点││
附件三,工程质量保修书
发包人(全称),_________承包人(全称),_________
为保证_________(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
根据本工程修缮和装修的项目,双方约定具体质量保修范围及内容如下,_________
二、质量保修期质量保修期
从工程实际竣工验收合格之日算起,分单项竣工验收助工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,结合本修缮及装修工程约定质量保修期如下,1.土建结构修缮工程为,_________年;2.房屋防水修缮工程为,_________年;3.装修工程为,_________年;4.电气管线、上下水管线修缮工程为,_________年;5.供热及供冷为,_________个采暖期及供冷期;6.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为,_________年;7.其他约定,_________
三、质量保修责任
1.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任,但不负责原房屋建筑的保修责任。
2.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理。
3.发生紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场检修。
4.对涉及结构安全的质量问题,应当参照房屋建筑工程质量保修办法及其他有关规定,立即向有关主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
5.质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用
由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项,_________
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署,其有效期限至保修期满。
发包人,(公章)_________承包人,(公章)_________
法定代表人,(签字)_________法定代表人,(签字)_________
委托代理人,(签字)_________委托代理人,(签字)__________________
________年________月________日________年________月________日