2023-08-28 08:26:08 来源：1569下载站 作者：小何
甲方：
乙方：
供、需双方经友好协商，就需方购买供方的汽车达成如下合同条款，双方共同遵守：
1、标的、数量、价款：
2、合同总价和结算方式
2.1总价为人民币(大写)：元整(￥)包含车辆及附件的价款、随车工具、专用资料、技术资料、培训、咨询、售后服务、检测、验收合格交付使用之前及保修期各项有关费用，以及发生的所有税费、需方无须向供方支付本合同约定之外的任何费用。
2.2结算方式
合同签订后十五个工作日内，需方向供方开具6个月的银行承兑汇票，供方于当月底开具合格增值税发票予需方。
3、合同组成
详细价格、技术说明及其他有关合同车辆的特定信息由合同附件说明，所有附件协议等均为合同不可分割之一部分。
4、技术要求
4.1供方所提供车型必须已上国家公告(包括燃料消耗量公告)，所有配置及技术参数必须符合国家公告要求，确保能正常入户，否则一切责任由供方负责，且需方有权更换车辆或退回车辆，车辆必须符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及合同中约定的质量标准和技术要求。
4.2供、需双方如遇对约定的质量标准和技术要求有相互抵触或异议的事项，供方须提供车辆的出厂检测报告和/或国家认可的第三方机动车综合性能监测站的检测报告。
4.3供、需双方在车辆交接时，以交接地的国家质量技术监督部门认可的第三方机动车综合性能检测站的检测报告为依据，验收车辆外观和主要总成配置。车辆技术性能在质量“三包”期内通过实际使用进行验证。
5、交货及验证
5.1合同车辆的交货：
1)交货期：在收到货款后3个工作日内交货，并开具合格的增值税发票。
2)交货方式：供方送货，供方将货物免费送达需方指定地点，自需方收到车辆之日起车辆损毁、灭失的风险由供方转移至需方。
5.2车辆验收：
1)合同车辆到达需方所在地后，在供、需双方技术代表共同参加下进行验收，供方须将上述车辆的《车辆合格证》等文件的原件交付给需方。
2)验收按本合同第四条进行。双方验收时,如发现所交付的车辆有配件、工具和资料缺失、车辆损坏、性能达不到国家标准、外观不符合需方要求或其他不符合本合同规定之情形时，需方应作出详尽的现场记录且供方签署确认，或由供、需双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损失部件的有效证据，由此产生的所有费用均由供方承担。
3)如果合同车辆在供方送车过程中因事故或其他原因造成配件、工具和资料等缺失、车辆损坏，供方应及时安排更换，以保证合同车辆的完整。更换所涉及的费用由供方承担。
6、其他事项：
1)本合同如发生纠纷，合同双方应当首先及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向南宁仲裁委员会申请仲裁;在仲裁期间，除必须在仲裁过程中进行解决的部分问题外，合同其他部分应继续履行;
2)本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章之日起生效;
3)本合同一式贰份，买卖双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
签定地点：
编号：
甲方： (卖方以下简称：甲方)
乙方： (买方以下简称：乙方)
丙方： (担保方以下简称：丙方)
根据中华人民共和国民法典，经甲、乙、丙三方协商同意，现就 乙方定购汽车事宜做如下约定：
一、车辆型号、数量、规格、总金额及配置：
二、交货时间：甲方收到乙方定金后第____日上报订单信息，35个工作日交车(若因XX商用车公司生产、提车、改码、办证或遇不可抗拒因素地震、水灾、火灾、雪灾、道路运输等交货时间顺延)。
三、交货地点：此车主车(牵引车)由甲方运送到安徽XX公司;主车、挂车在安徽XX公司交车。
四、付款方式：
1.合同签定后乙方预付10台车辆定金伍拾万元整(：500000.00元。
2.乙方提车前每台车支付首付款(含定金)：贰拾万零柒仟伍佰肆拾陆元肆角贰分整(：20754
6.42元)，手续办理完毕后接车，首付款合计：XXX万伍仟肆佰陆拾肆元贰角整(：207546
4.2元)
3.欠余款付款方式：贷车款总额：伍佰肆拾叁万零陆佰壹拾元整(：XXX元)，分36个月付清，每月日前应支付本息壹拾柒万叁仟元整(：173000元)。(付款时间、金额详见还款计划书)。
4、此车购车方式为贷款，首付款：XXX万伍仟肆佰陆拾肆元贰角整(：XXX.2元)，首付款包含车辆上户费用、第________年保险费(保险金额以实际发生金额为准详见保单)、购置税，不包含办理营运、车辆二级维护的费用。.
5、所有付款均为现款或转账，不包含承兑汇票。
五、验收及售后服务：
1.乙方按照本合同约定型号、数量、配置进行验收，甲方向乙方交付车辆时，乙方必须在提车时对所购车辆的外观质量和随车资料、工具当场验收，并签署提车验收单。如有异议应于验收当时提出，否则视为甲方交付车辆符合本合同的约定。若车辆发生外观质量以外的故障，则由生产厂家指定的特约服务站，按照生产厂家的服务承诺办理，不得影响本合同的执行。
2、质量保修按照XX商用车《质量保证手册》中规定的保修为依据。
六、违约责任：
经甲、乙、丙三方协商同意，如乙方未按还款日期规定足额向甲方履行还款义务，乙方除必须承担规定的正常本息外还将承担每逾期还款一天200元的违约金，如果清欠人员进行上门催收乙方还需承担清欠人员每人每天200元的清欠费，如果逾期还款10天则甲方有权将车辆扣回，每次扣车费用3000元由乙方承担。
2.丙方责任及义务：丙方自愿为乙方提供连带责任担保。在乙方没有按合同约定履行还款义务时，丙方承诺在保证期间按甲方要求随时履行还款义务(包括本金和违约金等)。
3.乙方不得以车辆存在质量问题、发生交通事故以及其他任何理由为由拖欠应付款项。如果延迟，乙方除承担违约金外，甲方还有权将车辆收回，由甲方转卖或以其它方式处理，且甲方有权以因此所得车辆价款冲抵乙方所欠甲方款项，不足部分乙方及丙方仍应承担还款责任。
4.在乙方未还清欠款前，车辆所有权属于甲方，乙方只有使用权，乙方未经甲方书面同意，不得将欠款车辆以转让、赠与、变卖、质押的形式予以处理，否则甲方将按照本合同追究乙方及丙方由此引发的全部责任。
5、甲方通知乙方接车(或合同约定时间)____日内乙方必须提车，否则所交定金甲方不予退还，所定车辆由甲方白行处理。
七、争议解决：双方在履行协议过程中发生纠纷，应先通过协商的方式解决;不能协商解决的，任何一方都可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、本合同经甲乙丙三方签字盖章生效，合同一式叁份，三方各执壹份，未尽事宜，三方可分别签订补充}力、议，补充协议作为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
九、特别约定：
1、如果在操作过程中乙方条件不符合甲方分期付款标准的，甲方有权单方面解除此合同，退还乙方定金，甲方不承担任何责任，且不负担任何资金占据费用或利息等其它费用。如果到实地进行了调查需扣除1000元调查费及资料费，乙方不得以此提出任何要求。
2、此车保险必须按内蒙古瑞祥汽车销售有限公司要求的投商业全保险和交强险，并且特约要约定：保险第一受益人为XXXX公司，非经XXXX公司书面同意，投保人不得对关于受益人的约定进行任何变更或修改，由于欠款期限超过________年，乙方需 要向甲方交付 元续保押金，乙方在保险到期前要按时续保，如延期一天需缴纳元违约金，直到续保为止，违约金从押金中扣除，押金不足则由乙方及丙方另行承担，并且在脱保期间发生的任何问题都由乙方及丙方承担。保险金额以实际发票开票金额为准，保险要求：乙方必须对此车辆购买：交强险、车损险、第三者(保额100万元)、货物险、盗抢险、火灾自然险、车上人员险、不计免赔以及各项不计免赔率，费用由乙方自己负担，保险发票原件要交甲方。
3、因此车为欠款车辆，甲方加装G，如果乙方恶意拆卸或损坏G 则属于偷盗行为，则甲方有权追究乙方法律责任，如G设备出现故障则乙方要配合维修，并由乙方承担维修费用，在乙方还清欠款后 乙方应将G交回甲方公司，如G损坏则乙方要按每台20g___元进行赔偿。
4、甲方所有对乙方收款，凭甲方公司开具的有加盖公司财务章的收 据方可有效。
5、乙方不得以任何理由(如质量问题、交通事故、停运或毁损等) 拒绝支付分期款。
6、此车挂靠在乙方的名下，乙方需对车辆及时年检以及续买车辆保 险(全保)，投保险种必须按照甲方要求来购买，续保商业险原件交由甲方代为保管，否则产生的一切经济损失和法律纠纷由乙方负责。
7、由于此车辆购买以分期付款方式，因此车辆提车前必须办理抵押， 上完户后车辆抵押给银行(XXXX公司)。
8、10台牵引车和10台半挂车挂靠内蒙古陆园贸易有限责任公司， 内蒙古陆园贸易有限责任公司妥在东财XX备案。
9、10台牵引车和10台半挂车由甲方负责上户、交保险、交购置税。 营运、二级维护由乙方负责办理，费用由乙方承担与甲方无关，
10、10台牵引车和10台半挂车在安XX公司交车，车辆不到呼市如上不了户，需10台牵引车和10台半挂车开到呼市上户，10台半挂车由乙方负责与厂家直接联系自行制作，若10台半挂车不按照公告要求制作，引起的不能上户或在运输过程中出现任何问题，乙方自行解决，甲方不负担任何责任。
1
2、10台半挂车的车款由甲方向制作厂家直接支付，厂家向甲方开 . 具增值税发票。
1
3、乙方所定10台牵引车为国三排放车辆，如果当地受国家法规政策影响，车管所不能办理车辆上户手续，甲方有权单方面解除此合同，退还乙方定金，甲方不承担任何责任，且不负担任何资金占据费用或利息等其它费用。
1
4、首付款XXX.2元，乙方先付100万元，剩余XXX.2元分30个月付清，月息
1.5分，每个月连本带息还款44790元。
1
5、 本合同的签定属三方当事人自愿行为，乙方不得以任何理由拒绝付款或中途退车。
本合同由丙方自愿为乙方负连带责任，在乙方没有按合同约定履 还款义务时，丙方应当按甲方要求履行还款义务，保证在责任范围为本合同的分期款、利息、罚息、违约金及实现债权的费用负责。
甲 方(盖章)： 乙 方(手印)：
代表人(签字)： 代表人(签字)：
电 话： 电 话：
年____月____日________年____月____日
丙 方(手印)：
代表人(签字)：
电 话：
年____月____日
1、甲方未按时交付车辆的，应向乙方支付违约金；违约金从逾期交付车辆之日起至实际交付日止按车款的每日万分之五计算。逾期交付车辆超过1月的，乙方有权解除合同；如乙方已交付定金的，甲方应双倍返还定金；未交付定金的，按车款的%支付违约金。
2、乙方未按约定支付车价款的，应向甲方支付违约金，违约金从逾期付款之日起至实际付清之日止按应付款项的每日万分之五计算。逾期付款超过1月的，甲方有权解除合同，可将乙方原订购车辆另行出售。乙方交付定金的，乙方无权要求返还定金；乙方未交付定金的，按未车款的%支付违约金。
3、甲方交付的车辆规格型号与约定不符的，或者车辆的配置等与广告宣传有出入的，乙方有权要求甲方予以更换。甲方难以更换或未能在乙方要求的合理期限内更换的，乙方有权解除合同。甲方应承担未能交付车辆的违约责任。
4、乙方在使用后发现车辆不符合说明书或已明示的质量标准，情况属实的，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。
5、乙方在使用后发现车辆质量问题与甲方发生争议纠纷的，经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。如乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。
6、甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以误导欺骗方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或选择解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。
7、一方无正当理由单方解除合同的，应按的标准向对方支付违约金或适用定金条款。
8、任何一方遇到以下不可抗力：自然灾害如水灾、风灾、暴风雪、地震等恶劣灾情；社会动乱、政府禁令或重大事故造成的部分或全部不能履行的，不承担违约负责任。
遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以信件、电子邮件等书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的说明。
江西省安福县人民法院民事判决书
（20xx）安严民初字第152号
原告安福鸿安汽车运输有限公司。（以下简称鸿安公司）
法定代表人彭春明，该公司总经理。
委托代理人王志华，该公司副总经理。
被告周发荣，男，1975年9月8日生，汉族，江西省安福县人，农民，住安福县洋溪镇店背村第4组。身份证号：362429197509082812.
原告安福鸿安汽车运输有限公司诉被告周发荣分期付款买卖合同纠纷一案，本案于20xx年11月4日立案受理。依法由审判员吴永春适用简易程序公开开庭进行审理。原告委托代理人到庭参加诉讼，被告周发荣经传票传唤拒不到庭。本案现已审理终结。
原告诉称，被告系鸿安公司分期付款购买车辆的用户。交清车款后，原告多次派员上门，要求被告按合同约定办理车辆过户手续及缴清有关国家税费，但被告一直未按合同约定办理有关手续。为维护本公司的合法权益不受侵害，诉至法院，请求法院判令被告办理机动车过户手续及缴清有关国家税费。本案受理费由原告承担。
被告周发荣未答辩。
经审理查明，20xx年4月1日，被告在原告处以分期付款的方式购买英田低速自卸货车一辆，车牌号为赣D60894，车款为50000元。同年6月10日，双方签订了《分期付款供车合同》。双方约定，原告在被告付清全部贷款本息及其他费用后，应及时办理汽车过户手续，将汽车登记车主所有权过户给被告。被告于每月二十日前向原告缴付由原告代交的车辆使用应交纳的各种规费，并领取和检查的有关票证。不论被告因发生事故或其他原因不能按月领取费用票证，费用都必须由被告负担。20xx年10月，被告交清全部车款后，未按合同约定与原告办理汽车所有权过户登记手续。并从20xx年1月1日起至同年11月30日，原告未缴纳赣D60894机动车的养路费。同年5月10日，江西省安福交通稽查征费所向原告送达了交通违法行为通知书，要求原告缴纳养路费及罚款。为此，原告多次要求被告到鸿安公司办理赣D60894机动车车主过户手续，并缴纳该车的养路费及罚款，但被告拒不履行义务。原告遂诉至本院。
以上事实有原告的陈述及其提供的分期付款供车合同、交通违法行为通知书等证据证实。以上证据均能证明本案相关事实，本院予以确认。
本院认为，原、被告签订的《分期付款供车合同》系双方真实意思表示，合同内容符合法律法规的规定，该合同合法有效。合同中，原、被告对办理车辆过户手续及养路费的缴纳进行了约定，被告作为车辆的使用人在付清全部车款后应当按照合同约定办理赣D60894车辆的过户手续，并缴纳该车的养路费。故原告要求被告办理赣D60894车辆的过户手续及缴纳该车的养路费及罚款的请求，本院予以支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、第一百四十二条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：
被告周发荣在本判决生效之日办理赣D60894机动车车主过户手续并缴纳该车的养路费及罚款（养路费及罚款金额按江西省安福交通稽查征费所实际计算给付）。
本案受理费50元，减半收取25元，由原告鸿安公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日其十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省吉安市中级人民法院。
审 判 员吴 永 春
二00八年十二月十一日
书 记 员 薛 敏
附法律条文：
1、《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百三十条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第一百四十二条 基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单的民事案件，适用本章规定。
2、《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
甲方：_________________________________________
法定代表人：___________________________________
身份证号码：___________________________________
电话：_________________________________________
地址：_________________________________________
乙方：_________________________________________
法定代表人：___________________________________
身份证号码：___________________________________
电话：_________________________________________
地址：_________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商就乙方向甲方购买汽车事宜达成一致，特制订本合同。
一、乙方向甲方购买以下车辆：
1、品牌：___________________________
2、型号：___________________________
3、颜色：___________________________
4、车架号：_________________________
5、合同车价(RMB)：__________元 (大写)____________________元整
二、定金
签订本合同时，乙方向甲方交付定金(RMB)：__________元 (大写)____________________元整。
三、付款方式
乙方自愿选择以下第________种方式付款，并遵守有关规定
1、现金方式付款，提车前一次性付清。
2、贷款方式付款，首付款(RMB)：__________元 (大写)____________________元整 (注：贷款期限及贷款金额以审批为准)
四、交车地点、期限
车辆赠与协议车辆赠与协议_方(赠与人):
乙方(受赠人):
为明确双方本次赠与车辆行为的权利义务，_乙双方本着诚实信用的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。
第一条_方将其所有的___________一辆(车牌号:
)无偿赠送给乙方，乙方同意接受赠与。
第二条_方保_其对上述车辆具有所有权，其所有权_明为:
_________购车发票，车辆行驶_号。
第三条在本协议生效后，_方应在当日内将车辆向乙方移交。自移交之日起由该车发生的相关一切责任，事故、赔款和交通罚款均与_方无关，均由乙方自行负责。
第四条乙方无需向_方支付任何费用，但若与移交上述车辆有关的费用包括到车辆管理部门办理有关手续的费用以及有关契税应由乙方负担。
第五条_方保_本次赠与并无恶意，而且已将其所知的一切包括瑕疵在内的注意事项告知乙方，乙方完全知晓并愿意对因此之后造成的任何损失与_方无关。
第六条未尽事宜，_乙双方可另行签订补充条款或补充协议。补充条款或补充协议与本合同具有同等法律效力。
第七条本协议一式两份，_乙双方各执一份。自双方签字之日其生效。
甲方:
乙方:
2017年月日2017年月日
甲方(单位)：
乙方：
一、经甲、乙双方协商一致，在双方自愿平等的基础上，甲方自愿以 分期付款 方式向 申请贷款额为 元(人民币)的汽车分期消费贷款，并遵守与之相关的所有规定、(分期付款的申请、借款合同以及担保手续另行办理)。若消费贷款未获批准，本合同终止，乙方退回甲方所交的订金。(若甲方故意不配合提供担保人担保、贷款资料、或中途要求停止办理贷款，使得乙方无法向银行办理申请贷款手续的，则视为甲方违约，订金不予退回)。
二、销售车价 申请贷款金额 元、首付 元、押金 元(可退)、抵押费 元、手续费 元、工本考察费 _元
预收税款 元、预收保费 元、利息 元、乙方估算预收甲方 元，甲方申请分期期、月供 元、甲方实际应缴首付款、利息、分期期数、以银行批复为准，按揭相关手续办理完毕后以按揭购车结算单(参照银行批复、预收部分参照发票)为准多退少补。
三、交车日期以银行批复放款日期为准，甲方应在接到乙方提车通知后三天内前来付款提车，若甲方不能按期前来付款，应及时通知乙方，付款期限可再顺 延三天，到期仍不能付款甲方需以所欠车款3%向乙方交纳滞纳金，超过二 十天仍不付清车款时，订金不予退回，乙方有权终止合同。乙方在收到甲方首付款与银行贷款到账 工作日内开出发票并将预定车辆交付给甲方。
四、甲方提供资料：夫妻双方、身份证 驾驶证 户口本 结婚证 未婚证 工作证 房产证 土地证 购房合同 收入证明 近半年银行流水营业执照承包合同以上资料不做抵押
五、保险预算：交强险 元、车船税 元、三责险( 万) 元、 盗抢险 元、车上人员(司 万) 元、车上人员(乘 万) 元、 不计免赔 元、玻璃 元、保费估算合计 元、
六、其他约定事项：
七、以上内容与收费项目甲方均已了解，并同意授权乙方代理甲方向银 行办理贷款手续，本合同一式两份甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
甲方： 乙方：
电话： 代表签字：
年 月 日 年 月 日
