2023-08-07 15:09:47 来源:1569下载站 作者:小何
合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同是作为市场交易中必不可少的方式之一,你是否知晓合同是怎样的格式?推荐一篇介绍“项目施工合同”的文章希望大家会喜欢,如果您需要了解更多有关的信息请继续关注我们的网站!
土石方工程施工合同
甲方:
(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方就开发
义乌小商品批发城基础工程土石方交由乙方承包施工的事宜,双方经协商一致,特制订如下合同条款:
一、工程名称:
义乌小商品批发城基础土石方工程开挖和荃坑支护工程。
二、工期:本工程项目开挖工期为43个工作日,工程开工日期为
****年**月**日,工程竣工交付日期为
****年**月**日。
三、承包方式及付款方式:
1、本市场土石方基础工程总量约12万m3,(具体按开挖实际方量计算)。按分量计费,总价包干的方式进行承包,土方以16元/ m3,石方以39元/m3承包给乙方施工,支护荃坑9万m2工程约105元/m3(土石方分量具体按现场开挖情况丈量计算)。
2、石方工程量计算必须经甲方负责人确认。
3、乙方进场开工3天后,甲方应付乙方机械油料及生活费用壹拾万元整(¥100000元),以后乙方按工程进度向甲方申报分批次付给乙方,工程进度70%,工程完工后,余下工程款在一个月内付清。
4、工程款结付时,如甲方需要开具发票,双方同意由甲方支付30%比例的税金。
四、双方职责及费用承担 甲方职责:
1、负责施工现场协调工作;
2、负责施工现场内的水管及各种电缆线的转移工作;
3、提供羡慕基础开挖,设计图纸一份和地形现状实测图,并提供开挖线桩号(坐标点)和工程量清单;
4、甲方必须指定至少一名以上现场人员与乙方协调有关施工中遇到各种事宜。
乙方职责:
1、负责该工程土石方施工,配备足够的施工工程技术人员及各种机械设备,建立健全相关管理制度,确保工程按质按量如期完工;
2、严格按照施工图纸和甲方要求精心组织施工,确保安全生产,如出现安全事故及费用一概由乙方负责。
3、完成土石开挖及运输,弃渣位置堆放工作。
4、严格听从甲方现场技术人员和监理工程师的指挥,服从安排,密切配合,互相支持。
五、违约责任
1、若甲方的原因影响工程进度时,其造成乙方停工,窝工损失由甲方承担,工期相应顺延。
2、若乙方未按上述日前开工或竣工的或违反进度计划任何阶段工期要求的,甲方罚乙方超三天每立方罚款余方2元计,以后按每三天为计算单位,在工程款中扣除(除不可抗拒因素外),提前完成奖励3万元。
六、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
七、本合同经甲、乙双方签字即生效,工程完工结算后自动失效。
八、本合同一式四份,由甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
****年**月**日
一、由于乙方原因造成质量事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。
二、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。
三、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。乙方在施工过程中,应自觉接受用户监督,严格按照装修设计方案施工,装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购,保质保量,装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符,甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工,如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。
五、根据合同要求,乙方应按时、按质、按量完成装修任务,如甲方在装修期间对原方案提出修改意见,须及时向乙方提出修改方案,甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。
六、乙方施工过程中的所有施工图,需经甲方签字认可后,方可施工。
七、乙方在施工过程中,由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。
土石方施工合同
甲方:
(下以简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规遵循平等、自原、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程有关事项协商一致订立本合同。
一、工程名称:马龙休闲山庄
二、工程地点:鄂州市梁子湖马龙休闲山庄
三、总工程量:110万立方米(110万立方米)
四、工程总造价约:3080万元左右
五、工程内容:挖、填、平整、爆破(运距500米内,以外双方协商另行计价)。
六、工程立项批文号:梁经致发(2011)21号
七、工程承包范围:土石方
八、开工日期:施工日期从
****年**月**日至
****年**月**日止,以进场通知书为准。
九、乙方提供公司建筑工程相关资料,施工许可证及备案手续等由甲方负责办理。费用由乙方负责。
十、土方价格:土石方施工价格每立方米28元。
十一、计算方法:根据甲、乙双方现场测量标准为计算方法每块地以测量为准,实做实收包干制。
十二、付款方式:进场费5%,所有机械设备进场后,甲方再付5%备料款,每15天结算一次工程款,每月按进度付款85%。
十三、甲方责任
1、甲方现场代表使用甲方权利,负责与乙方施工现场协调和沟通,保证工期正常运转,保证路通、水通、电通。
2、甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作,如造成停工甲方应赔偿乙方员工每人第天100元。挖土机台班费每台第天2000元,铲车台班费每台每天1500元、爆破设备每天300元。除特殊原因(如天灾、火灾、自然灾害,国家文件保护等除外)。
3、如当地闲置人员等闹事,应及时到位协调,妥善处理,确保施工顺利进行。造成损失一切由甲方负责,按合同上条款赔偿执行。
4、甲方负责办理爆破中的一切有关手续并负责炸药提供到现场,炸药甲方保证在壹万贰仟元以内给乙方雷管市场价供给乙方(炸药费用按政府售价计算,费用由乙方承担)。
十四、乙方责任
1、乙方进场后,要听从甲方负责人安排和指挥,随时听从调配,在施工中,一定要保质保量,保工期,出色完全施工任务。
2、乙方在施工过程中,保证施工安全,如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。
3、工程完工后,甲方验收,乙方机械清场,15天内甲方一次付清乙方5%余款。
4、乙方向甲方交合同保证金5万元,乙方进场壹个月内,甲方返还乙方。
本合同根据《中华人民共和国合同法》,具有法律力,双方共同遵守,如有未尽事宜,经双方友好协调。
甲方法人签字:
乙方法人签字:
委托人签字:
委托人签字:
公司签章:
公司签章:
****年**月**日
****年**月**日
项目经理施工的合同
在建筑施工中,项目经理的角色不可或缺。他们负责管理和监督施工过程,确保项目按照计划和预算顺利完成。在与客户签署合同之前,项目经理还必须与承包商签订一份施工合同。本文将详细介绍项目经理施工的合同,并探讨其中的主要条款。
合同条款
1.工程定义:
这是合同的第一个重要条款,它确定双方协议所涵盖的工程的类型、范围和规模。它还包括有关该工程的位置、所需时间、各种任务和施工规范。
2.工期:
在本合同中,工期是指完成所有工程的实际时间。在本条款中,项目经理应列出每项工作完成所需的时间和每个工作完成日期的期望时间。它还应指定关键日期。
3.价钱:
在这一条款中,项目经理应指定预估价钱,并在合同中附有批准的采购订单和发票。合同应明确说明如何计算工作量、工业生产的费用和其他费用。
4.变更:
这是项目经理施工合同中最重要的条款之一。因为施工过程中会发生很多变化,这意味着可能要做出很多调整。因此,此条款应指定谁可以提出变更请求、什么时候变更请求应被提交、变更如何计价,以及对其所带来的影响。
5.违约责任:
这是一项相当重要和敏感的条款,因为它规定了一方不履行其合同义务的后果。当然,这也必须约束到合同约定的违约责任,避免不必要的争议。
6.保证:
本条款确定了各方对工程的质量的标准和规定。在这里,项目经理应给出质量保证的承诺,并明确规定出基础标准、基本要求等。
7.支付条件:
在这一条款中,项目经理应明确支付条件以及付款方式和付款期限。
8.解约:
虽然双方都希望合同能够平稳地走完,但在某些情况下必须终止合同。本条款应规定每方必须做出的步骤以及解约的有效日期。
9.保险:
施工过程中,可能会发生许多意外事件。在这一条款中,项目经理应规定有关保险责任、范围、额度、工作难度等的条款。
10.争议解决:
双方在签署合同时,希望所有的事项都可以得到协调。但在可能的争端时,本条款应指定如何处理这些争端的方案。
结论
以上是项目经理施工合同的主要内容。除了这些条款之外,合同还应包括一些其他的重要内容,如合同的签署等。一份合同对于双方都很重要,它是双方互相约束的证明。在合同范围内,项目经理应遵守合同的所有条款和条件,并遵守法律法规。
土石方工程项目施工承包合同
发包方(以下简称甲方):
注册地址:
联系电话:
承包方(以下简称乙方):
注册地址:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。
一、甲方同意将土石方工程项目发包给乙方总承包施工,乙方为甲方该项
目指定的唯一总承包人。甲方向乙方承诺:甲乙双方在签订本合同之前,甲方从未将本项目发包给乙方以外的任何承包人,今后甲方也不会将本项目重复发包给其他任何承包人(乙方严重违约除外)。
二、工程名称:
三、工程地点:。
四、工程承包项目内容:爆破、挖方、填方、运输、平基。
五、工程总量:工程总量估算为大地自然密度方量120万立方米,若实际决算时不足100
万立方米,则依旧按100万立方米的工程量与甲方结算,若超过100万立方米,则按实际施工产生的工程量据实决算。施工过程中实际产生的装车松散方量与实际大地自然密度方量的比例与常规比例有差异时,装车松散方量与大地自然密度方量的比例按
1.35:1计算。
六、工程造价:乙方施工承包单价为:元/立方米(大地自然密度方量,含5公里以内的运输费用,甲方代理乙方完税后支付给乙方的承包价),工程预算造价为:120万立方米万元人民币。若运输距离超过5公里,则超过5公里以外的运输费按每公里2.5元/立方米增加补助给乙方,支付工程款时计入计算。
七、开工日期:合同签字盖章生效后15天之内。
八、竣工日期:工程开工后10个月(300天)内完成。但遇下列情况顺延:
1、由于人力不可抗拒的因素影响,而被迫停工者;
2、3、因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;因甲方不能按期供图纸资料、供应材料、供应设备或提供所需文件、设备、材
料不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。
4、非乙方原因造成的其他因素。
九、工程开工进场之前,甲方应根据设计及施工图纸要求放出红线图,以便乙方掌握并开
展挖方填方等施工作业,落实满足本工程所需的倒弃土石方场地,落实场地及倒弃土石方所产生的一切费用均由甲方全部承担。甲方免费为项目工地安装好水、电、燃油供给等设施,乙方自行安装水表、电表计价缴费。施工过程中甲方应积极协调处理工地与当地政府、单位、村民、居民之间的关系,为乙方保障运输道路的完好和顺利畅通,协调处理工地与当地政府、单位、村民、居民之间的关系所产生的费用由甲方全部承担。施工过程中因施工需要影响到第三方的生产建设设施的,其协调处理工作由甲方负责,费用由甲方全部承担。
十、施工与设计变更:
1、乙方要根据设计图纸、资料、文件等组织施工,未经设计单位签字确认,甲乙双
方任何一方不得随意变更设计,施工项目要全部达到图纸设计要求。
2、施工过程中如遇下列情况给工程造成停工、缓建、窝工、返工,材料积压,施工
力量和机械设备调迁等损失,应由责任方负担。
(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在5天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签字备案后方可施工。
(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,甲方应即时审查审核工程预算,预算造价在甲方可控、能向乙方提供施工资金保障的情况下,由甲乙双方签字备案后,方可施工。任何一方不得强行要求施工。
(3)在施工中,因国家政策或当地县级及以上政府原因造成的中途停建、缓建,甲乙双方应即时对该在建工程进行商议,并在10天之内作出已完成工程量的工程款决算,且全部无条件支付给乙方,同时补偿乙方相关机械设备和全体施工人员的全部调迁费用,非乙方及上述原因造成的中途停建、缓建,则甲方除按本条款规定的付款及补偿方式向乙方支付款项外,还需另外向乙方支付合同总金额8%的经济补偿,若造成窝工的,则机械设备按每窝工一天1000元/台、运输车辆按每窝工一天
450元/辆、普通工人按每天80元/人、技术员及以上的员工按每天120元/人计算窝工费补偿给乙方。从停建通知之日起,以后工地管理的一切责任事务均由甲方负责。
3、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程施工中及完成后,必须经过甲方验
收合格作出记录后方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查,甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。
4、甲乙双方在施工中遇到工程生项,双方另行协商费用并签证备案,费用协商不成的则按《贵州省市政工程建设计价定额》2004版定额相关项目计价,人工费按综合人工每天160元/人计价。
十一、开工之前甲方为乙方办理好与爆破有关的一切手续以及工程所需的其他手续,提供一
切爆破材料,工程施工所需的燃油,并负责国家管控物资的保障供给,价格按当地市场价计算,支付工程款时从中扣除。
十二、合同签字盖章生效之后,乙方进入施工现场之前须出示100万元的安全保证资金,并
单独开设一个账户保存,该资金由甲乙双方共同保管,任何一方不得违反本合同规定私自支取,该安全保证资金在整个工程竣工验收后10天之内,以及在非乙方原因造成的工程停建、缓建、停止施工等情况下立即解冻,并由乙方全部支取,甲方不得以任何理由干涉取款。若乙方遇安全事故需要用款时,征得甲方同意后乙方可按实际需求资金提取。
十三、工程款支付方式:甲乙双方按本合同相关条款履约,项目工地相关设施准备就绪,乙
方即将施工使用的相关机械电气设备调迁入场、组织人员进场,机械设备入场后7天之内甲方即向乙方支付工程总价5%的进场费,计人民币:240万元整(该款计入承包价之内,在工程完工最后一次支付工程款时扣除)。工程款按月进度支付方式支付,乙方每月20日向甲方报送完成工程量报表,经甲方审核,与甲方自身记录的数据无较大差别(不超过6%),则甲方在5日内向乙方支付已完成工程量的工程进度款,第一个月支付已完成工程量工程款的90%,余款10%在下一个月的工程进度款结算时支付,第二、第三……一直到最后个月的工程款结算以此类推,直到工程完工时决算。
十四、工程竣工与决算:工程完工后10天之内,甲方须即时组织验收工作,验收标准为甲
方提供并经双方签字备案的有关工程图纸资料。若超过10天甲方仍未组织验收,则甲乙双方视本工程为合格工程,此后出现的相关问题乙方概不负责,责任由甲方全部承担。工程竣工验收后10日内,甲乙双方组织工程总决算并完成全部工作,决算完成之日甲方即向乙方付清全部工程款。
十五、甲方的责任与义务:
1、积极即时协调处理工地与外界发生的一切事务,确保工程按期完成,责任属于乙方的由乙方承担,属于非乙方的由甲方承担。
2、甲方随时保障有关材料的供应,不拖拉、不推诿,文明对待工地员工。
3、随时做好资金保障,不拖延、准时即时按合同支付进度款,确保工程顺利开展。若工程进度款不能按期支付,则乙方有权停止施工,停工造成的损失费按本合同第十条第2款相关规定赔付给乙方。乙方可以在工程建设期间每月5-10号查询甲方
资金状况,甲方应当给予支持。
4、甲方在施工现场应配置完善的管理人员,便于与乙方随时保持沟通、协商,即时解决施工过程中遇到的各类问题。
十六、乙方的责任与义务:
1、施工过程中,乙方应严格加强安全与质量管理,爆破施工时必须要有相关爆
破资质或资格证书的专业爆破单位及个人承担施工作业,严防安全隐患,一
经发现即时排除。
2、严格炸材使用及管理,修建专门的炸材用房,并由专人负责保管凭爆破工签
字单发放。
3、本工程的安全责任事故损失除爆破产生的空气冲击波及甲方提供的地质勘
查资料未提示爆破可能产生的地质灾害而造成的损害由甲方全部承担外,其
余均由乙方全部承担责任,甲方不承担任何经济损失及法律责任。若工地附
近的居住民以噪声干扰其生活为由所产生的协调费、补偿费、乙方误工损失
等费用由甲方负责。
4、乙方须严格按甲方提供的设计图纸及施工要求,保证施工进度按计划完成,保证工程质量,从乙方进场之日起正常条件下10个月内必须完成竣工验收。
若因乙方原因造成工程竣工期延误,则乙方应赔偿甲方工程总价1%的延期
损失。
十七、违约责任:合同履行过程中若一方违约,则违约方向对方赔偿因违约给对方造成的一
切经济损失外,另外再向对方赔偿本合同5%的违约金。
十八、本合同共5页,一式四份,甲乙双方各执两份具有同等法律效力,双方盖章签字后生
效,至本工程完工验收合格,工程款全部结清失效。
十九、本合同未尽事宜双方友好协商解决,若协商不能解决则诉讼到贵州省贵阳市云岩区人
民法院裁决。
二十、甲乙双方认为需要补充的内容:1、2、3、4、甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
委托代表人(法人)委托代表人(法人)
联系电话:联系电话:
签署时间 :年月日签署时间:年月日